监理家装项目施工协议书简单版甲方：乙方：（以下简称乙方）承担闭一、工程概况1、工程名称：闭路电视监控系统2、工程地点：3、工程内容：闭路电视监控系统安装调试4、合同签订地：二、双方的责任和义务1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水;并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。三、工程的时间和进度1、工期为自开工之日起至验收完毕，共_日。2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：1施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工;2因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度;3甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度;4在安装调试中停电3小时以上或连续间歇性停电2天以上;5因甲方决策不及时而影响工程进度;6因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度;7因不可抗力而延误工期。3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。四、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗五、工程及工程量的变更1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。六、工程验收1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。2、甲方按附件（监控系统工程预算清单）的设备配臵验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件（监控系统工程预算清单）商定之标准。3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起_日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议，甲乙双方应在_日内达成处理意见。4、甲方收到乙方验收工程通知之日起_日内不验收，视为验收合格。5、有关验收的一切费用由甲方负担。6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。七、工程质量与售后服务1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。3、乙方对工程实行_年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。八、工程造价监控设备金额为：27581元（人民币：贰万柒仟伍佰捌拾壹元整）安装调试费金额为：1654.86元（人民币：壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整）工程总造价为：29235.86元（人民币：贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整）九、工程付款方式1、本合同签订之日起_日内，甲方支付乙方工程总造价30%的预付款，作为2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后_日内，甲方向乙方支付工程总造价30%的工程进度款。3、工程验收合格之日起_日内，甲方向乙方付清剩余40%的工程款项。十、违约责任1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配臵的要求。5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。十一、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。十二、合同附件（监控系统工程预算清单）作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。十三、合同附则1、本合同一式2份，甲乙双方各执1份。2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。4、本合同未尽事宜双方协商解决。甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_联系电话：_ 联系电话：_签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日监理家装项目施工协议书简单版（二）建设单位（甲方）：布展施工单位（乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。一、工程概况1。工程名称：2。工程地点：3。承包范围：展厅布展设计及施工4。建筑面积：约平方米5。承包方式：包工包料、设计施工一体化6。工程内容：布展设计施工一体化：含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，LOGO设计表现制作等。布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。合同生效后，乙方在_日内完成方案设计优化，报甲方审核。二、合同工期1。开工日期：_年_月_日2。竣工日期：_年_月_日3。合同工期总日历天数X天。三、质量标准布展质量标准：合格四、合同价款金额（大写人民币）：x元整。（小写人民币）￥：x元五、付款方式1.合同签订后七日内应预付项目总款的30%。2。方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。3。内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。4。布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后_日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。5。工程余款为项目总款的2%，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体（虚拟。数字影院）、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）。保修期满后两周内支付。六、组成合同的文件1、本合同协议书2、补充协议书3、中标通知书4、招标文件、投标书及其附件5、本合同专用条款;6、本合同通用条款，通用条款原则采用建设工程施工合同范本（GF_1999_0201）中第二部分通用条款（因本工程内容为布展设计和施工，如发生不能适用于该通用条款的事宜时，甲、乙双方协商解决）。7、标准、规范及相关技术文件。8、施工图纸。9、明确双方权利，义务的记要、协议。10、工程报价单或预算书。11、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、甲方工作1。开工前4天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。2。指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。3。甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认，并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料，经乙方整理设计完善，文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误，不应由乙方承担责任。进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。4。在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，乙方向甲方递交工程量签证单，甲方应在回执上签署姓名和收到时间，自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见，二日内没有认可或书面意见，则视为该手续已被认可。八、乙方工作1。参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2。指派为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。3。甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料，因乙方整理和设计的原因影响工期，责任由乙方承担，工期不顺延，并处以合同价款每日千分之五的罚金。4。在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，由乙方承担费用。5。严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。6。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。7。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：本合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护、消防、用电等负责，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号、门卫人员等作出具体安排。确保施工安全无事故，承担由此引起事故责任所造成的损失。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款，承包人协助发包人办理相关手续，因承包人原因造成的罚款由承包人承担。施工场地清洁卫生以及其他方面的要求：按标准化现场要求办理，做好文明施工，保持场地整洁卫生，所发生费用由承包人承担。8。材料设备供应：承包人采购材料设备的约定：均由承包人采购，承包人按照布展施工图设计要求进行材料采购，必须符合设计要求及有关规范要求的合格产品。所有主要设备和材料的选购，须报发包人同意，方可进行采购和安装。9。开工前，乙方向甲方提供五套图纸，并按发包人要求提供开工申请报告、总进度计划、设备、材料供应总计划。工程竣工验收后一个月内，乙方负责将竣工资料整理成册，送交甲方。10。设计变更须有设计方的设计变更通知单，并经发包人认可。现场签证须发包人项目负责人签字。九、关于工期的约定1。因甲方未按合同约定完成工作，影响工