资源预览内容
第1页 / 共28页
第2页 / 共28页
第3页 / 共28页
第4页 / 共28页
第5页 / 共28页
第6页 / 共28页
第7页 / 共28页
第8页 / 共28页
第9页 / 共28页
第10页 / 共28页
亲,该文档总共28页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
BF20XX0208合同编:北京房屋建筑和政根底设施工程劳务分包合同二一二年一月第一部 协议书劳务作业发包人: 中建保华建筑有限责任 以下简称发包人劳务作业承包人: 以下简称承包人按照合同法、建筑法及其他法律、法规遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么双方协商达成一致订立本合同。1、工程名称:山西太原万国城二工程 2、分包合同内容:2.1本合同分包范围:本次、标段。2.2本合同劳务作业内容:包括除挖土、防水、钢筋加工等专业分包及业主直接发包的工程外的全部构造工程包括但不限于工程施工图中的全部构造工程包含无法计算和不计算建筑面积的现浇钢筋混凝土构筑物含塔吊根底、施工电梯根底的施工各种后浇板的后施工、预留孔洞包括构造图、建筑图、水电图、设计变更等图上预留、预埋的套、埋件洞口、施工洞的盒模及其封堵、所有预埋件安装及小型预埋件的加工、截桩头混凝土灌注桩、凿桩头、桩头坑内转运、配合降水井的封堵、配合边坡支护、桩间土挂网抹灰及抹灰架子、砼垫层地下室防水找平层、保护层、根底砖胎模的施工、止水带、后浇带的施工、穿墙螺杆的加工;外墙脚手架的搭设和撤除;构造墙体支拆模;人防出入口的施工、地下车库出入口的施工;钢筋翻样、清料、绑扎、余料回收、马镫铁加工焊接、构造墙体定位钢筋焊接;配合机械的人工清土及桩间土人工挖除包含集水坑人工挖土、边坡修理及上口挡水坎的砌筑抹灰、肥槽及房心的回填土;地下室外墙防水施工前接缝、阴角处理、砼墙面修整;地下暖沟砌筑;场内各种材料收料运输包括但不限于钢筋半成品及其他材料的二次倒运堆码及清理理、塔吊盲区人工运输降效、塔吊信指挥;施工电梯安装后所有通道脚手架的搭设和撤除、电梯门安装;内外脚手架的搭拆及其它配合工作如平安防护成品保护过梁和构造柱钢筋的预留各类机械进场、安装、设备根底、调试、文明施工维护、撤除退场材料及试件的取样、检验、试验、测量、放线的配合工完场清料净及因迎接各类检查而进展的场容清理等相关工作临水、临电的挖填土方等、临时电箱根底及防护、各种材料及周转料具的装卸车等。范围内不允许再发生其它任何形式的承包费用和计时工及零星用工费用。3、工程地点:太原长风西街与新晋祠路口东南角建筑面积:标段36720.4M2 标段40588.5M2 标段40028.8 M2。4、合同价款总额 元人民币大写 元。5、分包工作限开工日: 20XX 年 3 月 21 日开工日: 20XX 年 1 月 15 日总日历天数为: 300 天6、劳务作业人数: 人。7、组本钱合同的及优先解释顺序如下:1本合同; 2中标书如有;3书及其附件如有;4专用条款;5通用条款;6、及有关技术;7图纸及工程量;8合同履行过程包人和承包人协商一致的其它书面;8、合同生效:本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时间: 年 月 日合同订立地点: 发包人:合同专用章 承包人:合同专用章 地 址:朝区金蝉北里21院住 址:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人: 联络 :52072800 联络 :第二部 通用条款9、发包利和义务:9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后发包人自收到承包人按照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾不答复的视为发包人同意承包人提交的结算资料。9.2 上款所述结算程序完成后发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式。9.3 负责编制施工组织设计统一制定各项理目的编制施工方案、物资需用量方案表施行对工程质量、工、平安消费、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监视、检查和验收。9.4 统筹安排、协调解决非承包人使用的消费、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.5 按时提供图纸及时交付应供材料、设备所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要。9.6 随时对承包人施行的劳务作业进展监视检查确保工程质量对存在的质量隐患及时提出整改要求。9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。9.8 认真执行平安技术严格遵守平安制度制定平安防护措施提供平安防护设备确保施工平安。9.9检查承包人工人持证情况制止未获得相应书的工人进入施工现场。9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求逾不行使告知权利的视为放弃此项权利。9.11 行使按照本合同约定的对承包人行使扣款权利时应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。9.12 按照行政主部门相关规定的要求为本工程作业人员工伤。9.13 承包人按约定完成劳务作业必须由发包人或施工场地内的第三方进展配合时发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。9.14 其它发包人应当承担的义务。10、承包利和义务:10.1组织具有相应书的工人持证上岗率100投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。10.2按照相关法律法规的要求按时足额支付劳动者工资。10.3按发包人要求提交施工方案以及与完成施工方案相应的劳动力安排方案经发包人批准后施行。10.4按照设计图纸、施工验收、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力确保工;服从发包人平安施工理自备劳动保护用品确保施工平安。10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工拖延、平安事故、现场理不符合规定造成的损失及各种扣款。10.6自觉承受发包人及有关部门的理、监视和检查;承受发包人随时检查其设备、材料的保、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。10.7按发包人统一规划堆放材料、机具按发包人化工地要求设置标牌搞好生活区的理做好自身责任区的治安保卫工作。10.8 做好成品保护工作。10.9妥善保、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。10.10承包人保证与施工理、作业人员签订书面劳动合同并每月向发包人提供上月本企业在本工程上所有施工理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外承包人在本工程不存在其他用工行为。10.11配合发包人按工程发包人或行政主部门要求进展的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程开工的验收工作。10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时承包人应按发包人的指予以配合。10.13在劳务作业现、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时承包人应立即保护好现场并以书面形式发包人。10.14 劳务作业全部内容经历收合格后承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人不得以双方存在争议为理由回绝将该劳务作业交付发包人。10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求逾不行使告知权利的视为放弃此项权利。10.16其它承包人应当承担的义务。11、对于以下原因造成完工日推延的工相应顺延:1不可抗力;2设计变更和工程量增加;3发包人未能按合同约定日支付劳务费致使施工不能正常进展;4承包人以书面形式提出申请但仍未能从发包方获得施工必需的、工程材料、图纸等致使施工不能正常进展;5一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。12、由于以下原因造成承包人发生窝工的承包人应在上述情况发生后7日内就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面发包人应于7日内就延长完工日和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾未提出书面的视为其放弃此项权利;发包人逾未答复也不提出修改视为其成认此:1第十一条3、4、5项;2发包人同意的其他情况。13、不可抗力:13.1不可抗力发生后承包人应立即发包人并在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的承包人应暂停工作。不可抗力完毕后48小时内承包人应向发包人受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用;不可抗力持续发生时承包人应每隔7天向发包人一次受害情况。13.2不可抗力完毕后14天内承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式及有关资料。13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任。13.4承包人承担因不可抗力导致的自身财产损失。14、送达:本合同履行过程中的相关书面的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的对方应当在收到之日起7日内予以书面答复逾未答复或无人接收、拒收的视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的发生变更时应当在7日内书面告知对方逾告知或不履行告知义务的由过错方承担相应责任。15、事故处理:15.1 发生重大伤亡及其他平安事故发包人应按有关规定立即上报有关部门同时按有关法律、行政法规对事故进展处理。15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作及伤亡人员的安抚工作防止过激行为的发生。16、施工变更:16.1施工中如需对原工作内容进展变更工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的根据发包人应提早7天以书面形式向承包人发出变更并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更及有关要求进展以下需要的变更:更改工程有关部的标高、基线、位置和尺寸;增减合同中约定的工程量;改变有关的施工时间和顺序;其他有关工程变更需要的附加工作。16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失由发包人承担延误的工相应顺延;因变更减少工程量合同价款应相应减少工相应调整。16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担损失补偿总额不能超出分包合同价款的5延误的工不予顺延。17、发包合同价款支付的手续:承包人应向发包人出具合法有效的收款发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人并索要收款凭证。18、由于发包人平安施工方案不完善、平安施工投入缺乏造成的平安事故责任由发包人承担。由于承包人不能落实平安施工方案或不服从发包人平安施工理所造成的平安事故责任由承包人承担。19、争议:发生争议后除非出现以下情况双方都应继续履行合同保持工作连续保护好已完工作成果:单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同;调解要求停顿合同工作且为双方承受;仲裁机构要求停顿合同工作;要求停顿合同工作。20、合同解除:
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号