Word格式、可编辑排版房屋拆除工程合同（通用3篇） 房屋拆除工程合同（通用3篇） 房屋拆除工程合同 篇1 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，遵循公平自愿，公正和诚恳信用的原则，经双方协商，全都签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：佛山市玫瑰学校玻璃光棚平面拆除工程 2、工程地点：佛山市玫瑰学校 3、工程内容：甲方将玫瑰学校天面部分交给一方拆除，在拆迁范围的门窗、钢筋、铁皮横条和全部废铁归乙方全部。 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同日期 开工日期：20xx年 月 日 四、合同条款 1、甲方将 2、拆除的材料，如门窗、钢筋、碎石、横条，以及废铁等归乙方全部，甲方无权阻拦。 3、乙方拆除的砖渣不清运，甲方回填，乙方按甲方制定的地方堆放。 五、付款方式 1、经双方协议，乙方进场第一次开工前： 2、余款： 六、平安措施 1、乙方在拆除建筑物要留意次序方法，具备牢靠的平安防范意识和措施。 2、乙方在施工期间要平安作业，杜绝一切事故发生，如消失平安事故，一切由乙方自行负责，甲方不负任何责任。 七、经双方商定，任何乙方不准违约，如任何一方违约，另一方按工程款双倍追究违约方的违约金。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，都具有同等法律效力，双方签字后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 房屋拆除工程合同 篇2 被拆迁人(以下简称甲方)： 拆迁人(以下简称乙方)： 依据民法通则、合同法和土地管理法的有关规定，双方本着公平自愿的原则，就拆迁补偿一事达成如下协议： 一、被拆迁人状况：甲方目前家庭成员共有 名，其分别为 (男)、 (女) 二、拆迁人状况：乙方依据我国有关法律已经取得拆迁人资格证，乙方承诺将依法与甲方就拆迁补偿状况达成协议。 三、房屋补偿：甲方目前全部房屋的建筑面积为 平方米，其中包括套内建筑面积 平方米、公摊建筑面积 平方米;经过双方共同托付具备房地产评估资格的评估机构的评估，此等房屋全部权的单位价格为 元/平方米，故甲方拥有房屋全部权的合计价值为 元。 四、土地补偿：甲方目前房屋所占土地共有 平方米，其中甲方享有专有土地使用权的有 平方米，甲方与其他人共有土地使用权的有 平方米;经过双方共同托付具备房地产评估资格的评估机构的评估，此等土地使用权的单位价格为 元/平方米，故甲方拥有土地使用权的合计价值为 元。 五、其他补偿：考虑到甲方长期居住于此地，搬离家园将给甲方造成诸多不便，本着嘉奖补偿的原则，乙方承诺除房屋补偿金与土地补偿金以外，还应当向甲方支付以下补偿金： 1、 电话号码变更费用： 2、 有线电视安装成本： 3、 交通运输费用： 六、补偿金支付方式：依据双方之协议，乙方共计支付甲方补偿金 元，乙方承诺将在 年 月 日前，一次性将全部补偿金支付到甲方所银行帐户： 银行帐号。 七、禁止行为：考虑到甲方的弱势地位，乙方承诺在双方没有达成协议以前，肯定不会实行任何停水、停电、停暖等行为来影响甲方的正常生活，否则乙方将向甲方每天支付100元赔偿金。 八、争议解决：双方如有争议，将交由北京仲裁委员会解决。 九、其他：本协议壹式陆份，双方各执叁份，乙方提交房屋行政管理机构壹份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 房屋拆除工程合同 篇3 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着公平互利、共同进展的原则，结合本拆除工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保拆除工作质量及平安，经双方协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条 拆除范围 拆除工程地点：佛山市南海区五圣河(桂澜路以东，宝翠北路以西)详细范围详见佛力估字20_第145号资产评估报告书。 第二条 质量标准 1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础(拆至闸室底珠基标高-1.3米处，详见附图)，附属的围墙、花圃、挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处(包含用拆除物残渣回填)，并清除全部垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。 2、按现行的工程施工质量验收规范标准，达到合格或以上。 第三条 工期 1、施工总工期：15日历天 (从合同签订之日算起) 2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必需进场施工，否则甲方有权取消其中标资格。 第四条 拆除项目成交价大写： 第五条 支付方式 该工程是通过佛山*南海公有资产流转服务有限公司(以下简称组织交易机构)公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。 第六条 履约保证金 1、人民币10万元(包括文明施工，工人工资保证金，工程施工等)，乙方必需在签订合同前交予组织交易机构。 2、工程验收合格后，在没有违约的状况下，甲方会出具已交接证明，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金(不计算利息)。 第七条 甲方的责任及义务 1、帮助乙方施工前对周边房屋进行观测记录。 2、甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的平安及环保工作的执行状况，并对发觉的问题和存在隐患提出处理意见，对严峻违章者，甲方有权做出惩罚或停工处理。 第八条 乙方责任及义务 1、平安责任 (1)乙方指定 为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并准时向甲方代表通报工程拆除有关状况。 (2)负责在开工前办理好拆除、城管、平安、环保及交通等有关部门全部拆除及清运审批、备案手续。根据甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。 (3)负责制定拆除工程现场平安操作规程，对施工人员进行平安交底，按平安程序施工并指派现场平安检查员。 (4)建立完善施工现场平安组织机构，明确岗位、职责，在施工中消失的一切平安事故，由乙方自行解决，并担当由此产生的经济和法律责任。 (5)接受甲方提出的平安处理意见，并准时改正。 (6)违反规定的平安操作规程，造成意外事故，由乙方自负。 (7)消失断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。 (8)严格根据合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施工。如因施工现场的平安防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。 (9)中标单位应对参与施工的全部人员和第三者投保意外工伤险，并担当全部平安责任，每单项拆除工程报甲方开工备案前需供应全部施工人员拆除施工人员意外损害保险保单，购买不小于10人的意外险。 2、环保责任 (1)制定拆除施工方案，提出详细的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地详细的环保要求和环保责任人。乙方在施工中做好现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格根据施工方案规定执行。 (2)拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。 (3)拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡，防止物料、渣土遗撒，并准时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。 (4)拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，常常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避开大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必需设置封闭式临时专用垃圾道或者采纳容器吊运，严禁随便凌空抛撒。 (5)渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设特地人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应准时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。 (6)渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。 (7)在拆除和清运过程中，若违反环保规定而遇处处罚的责任由乙方负责。 (8)乙方必需按时发放工人工资，接受业主及其上级主管部门的监督。 3、文明施工 (1)乙方应作好文明施工及消防预备工作。 (2)乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴平安帽。 (3)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。 (4)乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。 (5)乙方帮助甲方办理拆除备案手续。 (6)在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡。 (7)本工程不允许采纳爆破拆除，只能采纳人工或机械(离民居30米以内的非住宅物业必需采纳人工拆除)，做好民居房屋平安防护措施及因拆除时产生的震惊，可能对周边房屋有影响，开工前必需对周边房屋进行观测记录，保存原始资料。若乙方违反操作规程，导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方担当。 (8)中标单位不能在夜间施工。施工期间必需保证不影响周边居民的正常生活。 第九条 违约责任 1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必需达到合格的质量标准，若未能达到该标准，则工程不予以验收，乙方须对存在的质量缺陷问题准时进行修整并担当相关的费用，若由此导致工期延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费。 2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和不定期的抽验，如发觉乙方服务未到位，发包人向乙方发出限期维护通知书，乙方须在限期内整改完成，若乙方未在限期内进行维护或者未完成维护工作的，发包人有权另行托付管养或者修理单位施工，所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减。 3、工期误期赔偿费 (1)本招标工程要求乙方按中标工期完成。 (2)若因乙方缘由造成工期延误的，则工期每延误一天，甲方将对其收取违约金。违约金额为：工期每延迟一天1000元，违约金在履约担保金里扣减。若乙方在施工中途未经甲方同意停工超过10天的，则视为单方面解除合同，履约担保金不予退还，甲方有权追索乙方因停工而造成的损失。若因甲方缘由造成工期延误的，工期相应后延。因不行抗力的缘由造成的工期延误，应在不行抗力大事结束之日起15天内经甲方签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。 (3)若乙方平安管理不到位，存在平安隐患的，甲方或建设行政主管部门发出限期整改通知书。对拒不整改或整改后没有告之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元，累计后在履约担保金里扣减。 (4)施工人员在高空