资源预览内容
第1页 / 共14页
第2页 / 共14页
第3页 / 共14页
第4页 / 共14页
第5页 / 共14页
第6页 / 共14页
第7页 / 共14页
第8页 / 共14页
第9页 / 共14页
第10页 / 共14页
亲,该文档总共14页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
消防施工合同律师版建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下合同条款。第一条:工程概况工程名称:工程规模:平方米工程地点:工程内容:消防报警系统、消火栓系统第二条:合同价款及承包形式:本工程经甲、乙双方商定,同意采用承包方式。即保证消防验收一次性合格通过。工程总价款:元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担。施工过程中,因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚,乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。第三条:付款办法本合同在签字生效之日起天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款,先预付乙方工程款元,其后在乙方主要设备进场并施工后天内支付元。2.本工程竣工验收合格后天内,甲、乙双方应结清除质保金外的全部工程帐务。第四条:施工日期本合同签定后月日开工,预计个工作日竣工。第五条:设备及材料供应方式1.本工程所需设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应。2.乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失,均由乙方负责。第六条:工程质量及验收交工工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表,到施工现场进行检查,办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后,甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后,由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料,明确交工日期,通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确定本工程质量保修期为一年。第七条:双方职责甲方:派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工及工程验收签证,并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便,负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况,经甲乙双方商定,可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失,甲方应酌情给予适当的补偿。乙方:1.施工前,及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。2.按合同规定,与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。3.严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量。4.已安装的设备,在工程投入使用前负责保管,并清理好施工场地。及时提交竣工验收资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收。在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后,乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中,所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。第八条:其它1.本合同条款双方应严格遵守,任何一方不得擅自违约。2.本合同未尽事宜,双方协商议定。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。4.本合同一式份,甲、乙双方各执份。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_单位地址:_单位地址:_单位电话:_单位电话:_邮编:_ 邮编:_甲方代表(签字):_ 乙方代表(签字):_年_月_日消防施工合同律师版(二)发包人(全称):_承包人(全称):_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_工程地点:_工程内容:_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_资金来源:_二、工程承包范围承包范围:_三、合同工期开工日期:_竣工日期:_合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准:_五、合同价款金额(大写):_元(人民币)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_本合同双方约定_后生效。发包人:_(公章) 承包人:_(公章)法定代表人:_ 法定代表人:_年_月_日 _年_月_日消防施工合同律师版(三)发包方:承包方:甲方就位于泸州市合江县阳光置业房地产开发有限公司进行装修改造,拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改造,依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致,订立本合同。一、工程名称:合江县阳光置业房地产开发有限公司二、工程地址:合江县川源第一城A_54_58门市三、工程承包范围与内容:合江县阳光置业房地产开发有限公司川源第一城A_54_58门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施,并分别接入火灾报警和自动喷淋系统(具体内容说附件平面布置图)。四、承包方式及合同价款:承包方式为包工包料,完成本合同约定的承包范围及内容,合同价款为人民币:_元整,:人民币大写:贰万玖仟元整(含税票)。五、质量要求:材料设备质量符合国家现行准,施工质量符合国家现行施工验收规范要求,达到质量合格。六、工期:自月日起至年月七、工程款支付:1、本合同签订时,甲方向乙方支付工程材料款人民币_元(大写:整),合同约定内容完工并调试开通后三日内,甲方向乙方一次性结清合同款尾款人民币¥元(大写:玖仟元整)。2、合同价款支付形式为现金。八、其他:凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验收等手续事宜均由甲方办理并承担费用,乙方协助。九、违约责任:在合同有效期内,如果一方违约,违约方付给另一方合同总金额作为违约赔偿金。十、合同附件:火灾报警平面布置图;自喷平面布置图。十一、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。协商不成的,可以向签约地人民法院申请诉讼解决。十二、本合同一式份,甲方执_份,乙方执甲方:_ 乙方:_代表人(签字):_ 代表人(签字):_联系电话:_ 联系电话:_合同签订地址:合同签订时间:年消防施工合同律师版(四)甲方(发包单位):乙方(承包单位):根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法等规定和施工规范,遵循平等、自愿的原则,甲方将湖北荆楚乐食品有限公司消防工程承包给乙方施工,为明确双方权利与义务,经甲、乙双方协商一致,特签订如下合同:第一条:工程内容1、项目内容:湖北荆楚乐食品有限公司消防工程。2、工程地址:松滋市南海镇。3、工程内容:消火栓系统、疏散、应急照明系统。4、开工进场日期:以甲方时间要求为准。5、竣工日期:与施工方协调和土建主体工程同步竣工。6、质量等级:合格。第二条:工程造价、付款方式及价调整1、工程造价:按定额预算双方协商工程总造价为人民币:贰拾壹万元整(210000.00)。2、付款方式:合同签订后,开工前主材料进场_日后,由甲方验收确认不低于同等价款材料后,再行支付工程总造价的30%工程款即人民币;陆万叁仟元整(63000。00)3、工程竣工且消防部门验收合格后,并取得消防安全验收合格证书及(工程总告造价)普通发票,结清60%工程款即人民币:壹拾贰万陆仟元整(126000.00)。4、此工程的质保金为工程总造价的10%即人民币:贰万壹仟元整(21000.00)。质保期为_年,质保期满付清全部款项。第三条:工程质量及验收标准1、本工程由甲方、乙双方及政府消防部门主管部门以及施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为依据共同验收。竣工资料由乙方向相关部门提供(需要甲方提供的相关资料由甲方提供给乙方)。2、乙方必须严格按图施工,同时必须服从甲方现场管理人员及监理人员的管理;施工中不得偷工减料和使用假冒伪劣产品。若一旦发现上述现象,甲方将责令乙方停止施工进行整改。在整改过程中如导致延误工期及其他损失均由乙方承担。施工中因偷工减料或使用假冒伪劣产品造成重大责任事故,导致恶性时间发生,乙方应承担全部经济和法律责任,并按实际经济损失的双倍赔偿甲方的损失。3、乙方进入施工现场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验产品检验报告单,使用说明书,检测报告和设备验收标准,并应甲方要求报备。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。4、全部工程质量必须符合建设工程施工质量验收同意标准、火灾自动报警系统施工及验收规范、自动喷水灭火系统施工及验收规范、机械设备安装工程施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、室内灭火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准及国家和行业现行的相关规定、标准和规范。5、乙方交付工程前应做48小时的试运行试验。第四条:安全施工1、乙方应经常对全部施工人员进行安全教育,填写好施工日志。生产现场必须有专门的安全管理人员进行现场监督,确保安全生产。2、乙方应对所有进场施工人员购买保险,同时对投保名单等资料报送甲方,甲方将对没有投保的人员有权拒绝进入施工现场。3、建设工程施工现场的消防安全管理由施工单位负责,疏散通道、安全出口配备相应种类的消防器材确保完好有效。4、乙方在施工过程中发生的一切工伤、残、亡及安全、质量等其他事故甲方概不负责,全部由乙方承担所有的经济和法律责任。如因此株连甲方,甲方将依法追偿。第五条:双方的权力和义务1、甲方负责为乙方协调
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号