资源预览内容
第1页 / 共7页
第2页 / 共7页
第3页 / 共7页
第4页 / 共7页
第5页 / 共7页
第6页 / 共7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
电力施工合同模板电力施工合同模板发包人:_承包人:_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,就本建立工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:_;2、工程地点:_;3、工程范围:_;(详见施工图纸内容);4、承包方式:_.5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)二、合同工期及工期延误1、开工日期:_年月日,开工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期开工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_的违约金,算至验收合格之日;3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:_a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进展;d设计变更或工程量增加;e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准:_合格、按照钢构造施工质量验收标准验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写¥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;2、纲构造主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;3、工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;3、发包人应办理完备工程报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进展采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;七、平安施工与检查1、承包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患;2、发包人应对其在施工场地的工作人员进展平安教育,;发包人不得要求承包人违背平安管理规定进展施工,因发包人原因导致的平安事故,由发包人承当相应责任及发生的费用;3、如发生平安事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承当发生的费用;4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。八、工程开工验收及保修1、承包人在工程开工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提早通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须成认承包人的开工时间;发包人推延验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提早使用的,视为验收合格;3、开工工程经历收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接收,致使工程发生损失,应由发包人承当;4、工程已根本开工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期开工,可作减项开工,并对已完成工程进展开工验收和办理移交手续;5、自工程开工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠效劳。九、现场代表发包人现场代表_,承包人现场代表_,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提早三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。十二、附那么本合同未尽事宜,双方可根据详细情况结合有关规定议定附那么条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。组本钱合同的文件包括:_1、本合同2、标准、标准及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_本合同共_页发包人:_承包人:_住所:_住所:_法定代表人:_法定代表人:_ :_ :_ :_ :_开户银行:_开户银行:_账号:_账号:_邮政编码:_邮政编码:_第 页 共 页
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号