资源预览内容
第1页 / 共20页
第2页 / 共20页
第3页 / 共20页
第4页 / 共20页
第5页 / 共20页
第6页 / 共20页
第7页 / 共20页
第8页 / 共20页
第9页 / 共20页
第10页 / 共20页
亲,该文档总共20页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
塑钢门窗工程承包合同范本甲方:湖北广建建筑有限公司乙方:随州市晟立建筑装饰有限公司一、。甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同,望遵照执行。二、承包方式:包工包料,使用建设单位指定的中空材料,塑钢框颜色为白色。三、结算方式:工程总造价,中空玻璃窗户为元/实际工程量为工程总造价,估算总价约按实结算。四、质量:制作安装质量必须符合规范规定,达不到要求的必须进行返工,返工的工、料费用均由乙方负责。窗户周围的塞缝施工及质量由乙方负责。五、付款方式:乙方安装完大框后甲方按40%付款。窗扇等全部进场安装完毕后再付工程总价的40%,竣工验收后付剩余15%,预留5%为保修金,保修期满一年后付清,保修金无利息。六、安全:乙方必须遵守甲方的安全生产、文明施工管理制度,确保安全无事故,如发生安全事故,由乙方自行承担。七、工期:乙方必须在接到甲方安装施工通知20天内安装完大框,一个月内全部安装完毕,不得影响工程工期。如发生人力不可抗拒的自然灾害或因甲方原因造成停工,工期另定。八、本协议共设两份:甲、乙双方各执一份,如修订合同需由双方负责人签字盖章后方能生效,如一方擅自更改,视为无效。九、竣工及保修:乙方应对所施工的分项工程负责,要按时参加竣工验收,发生质量问题应及时进行维修。十、违约责任:甲方违约:乙方有权停止施工,甲方承担乙方相应费用。乙方违约:甲方有权拒付有关款项,乙方承担甲方的相应损失。补充事项:乙方不承担税务费用。甲方(章):乙方(章);负责人(签章):_ 负责人(签章):_年_月_日塑钢门窗工程承包合同范本(二)发包方(全称):简称甲方)承包方(全称):(简称乙方)依照中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法建筑安装工程民法典等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。一、工程基本概况:1、工程名称:_2、工程地址:_3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度14.70米。二、工程承包范围、内容及方式:厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。三、工程计价方式:厂房、综合楼按窗洞口面积计价125.00元/平方米。四、工期要求:1.签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。2.除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。五、材料、设备供应1、甲方提供材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。六、技术资料供应:甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。七、临时设施提供方式:所有职工的生活用品,食宿自理。八、工程款支付方式:成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。九、工程质量:所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100200元/次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.十、违约与赔偿:1、甲方责任:甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按中华人民共和国建筑民法典的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。2、乙方责任:乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按中华人民共和国建筑劳动合同法的相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。其它:乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。十一、合同份数:本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效,未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日塑钢门窗工程承包合同范本(三)甲方(发包方):乙方(承包方):根据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例和合肥市建筑工程施工合同管理办法的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第一条:工程概况工程名称:_工程地点:_工程内容:铝合金建筑门窗工程范围:加工、制作、安装及成品保护1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/,地弹门为310元/(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。2、承包方式:包工包料。第二条:工程期限1、开工日期:_年_月_日2、竣工日期:_年_月_日3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:a)因甲方原因发生工程量变化和设计变更;b)一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;c)不可抗拒之因素;d)因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;e)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后_日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后_日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。第三条:工地代表甲方驻工地代表:负责人:乙方驻工地代表:负责人:第四条:甲方工作1.提供与门窗工程有关图纸及技术资料;2.负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;3.负责提供材料堆放场地及脚手架使用。第五条:乙方工作1.应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量;2.切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负;3.工程在未办理移交前要切实做好成品保护;4.要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。第六条:工程进度严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。第七条:工程质量1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的使用:推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为1.2mm,扣板厚度为0.81.0mm,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。3、工程材料的要求:电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。第八条:工程验收1.隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。2.乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3.乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条:合同价款与支付1、本工程合同单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间:参见原土建工程建设工程施工合同。第十条:设计变更1.乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。2.工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。第十一条:保修承包方负责保修二年(注:非人为原因)。第十二条:违约责任1.甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;2.乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;3.由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。4.工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。第十三条:争议本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。1.向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。2.向合肥市人民法院起诉。第十四条:如需担保,应另立合同。第十五条:合同份数合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。第十六条:其它未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日塑钢门窗工程承包合同范本(四)甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的相关规定,结合工程实际情况,经甲、乙双方友好协商,本着公开、互利、互惠的原则,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,特签定本合同。一、工程概况1、工程名称:彭州“舜苑国色天香”四期工程中的楼塑钢门窗分部工程;2、工程地点:彭州市天彭镇行政中路;二、承包内容:四期工程中的单位工程中的所有塑钢推拉窗、组合窗、推拉门、平开门、平开窗、门带窗、固定窗、等的制作和安装。三、承包方式及承包内容:包工包料,工程塑钢门窗制作、安装、运输、清洁、打胶、成品保护等。四、合同价款:塑钢门窗分窗型单价如下:1、6+12+6mmLOW_E中空钢化玻璃和中空白玻的门窗型综合价按450元/计算。2、双玻、单玻及钢化玻璃的门窗型综合价按280元/计算。3、按照实际制作安装的工程量计量。4、该工程为合同包干价,结算时应余5%作为质保金,质保三年,质保期满后付清余款。本工程价款已包含材料、人工、机具、运输、管理费、税金材质检测及施工现场试验费用等在内。五、工期要求:以甲方的书面通知为准,按土建的进度要求施工,不得影响土建的竣工验收)。六、质量要求:符合建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300_20_)及相关规范得合格标准。七、材料:保证材质符合质量要求。1、塑钢型材品牌为“华塑”牌蓝灰色塑钢型材(60及80系列),颜色需经甲方确认并封样。2、五金品牌:风撑、单点执手、月牙锁为“春光”、牌,钢衬为“夕林”牌、滑轮为“华迪”牌,密封胶
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号