资源预览内容
第1页 / 共5页
第2页 / 共5页
第3页 / 共5页
第4页 / 共5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
土方工程承包合同律师版发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。三、承包价格:开挖、运输土方_元/m3(石砂)。四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求:1.基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。2.做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3.回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。4.土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求:1.开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2.严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。3.遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4.开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5.雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6.发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日土方工程承包合同律师版(二)发包人(以下简称甲方)_承包人(以下简称乙方)_经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。三、承包价格:开挖、运输土方元/m3(石砂)。四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求:1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求:1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。店面承包合同建房承包合同果园承包合同渔业承包合同八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方):_ 承包班组长(乙方):_联系电话:_ 联系电话:_年_月_日 _年_月_日第3页共3页
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号