资源预览内容
第1页 / 共25页
第2页 / 共25页
第3页 / 共25页
第4页 / 共25页
第5页 / 共25页
第6页 / 共25页
第7页 / 共25页
第8页 / 共25页
第9页 / 共25页
第10页 / 共25页
亲,该文档总共25页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
加工合同标准版甲方:_(定做方)乙方:_(承揽方)双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:一、甲方权利和义务1.合同签定后,甲方为乙方免费提供_。_、_及_工具,乙方自购。如在本厂购买材料,由于乙方个人原因,不能继续生产,为保证本厂产品质量,材料不退。2.甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(_元/),拒收任何原因的半成品和不合格产品。二、乙方的权利和义务1.通过考察同意后,自愿购买材料。如产品质量问题,乙方自己负责。2.乙方需按甲方提供的样本、限本人制作,如私自组织人员加工,技术转让,需经厂方同意方可进行,否则按违约处理。三、违约条款1.甲方违背合同第一条(2款)时以(_元/)的1倍支付乙方违约金。2.乙方外购材料掺杂使假,私自技术转让时,按每平方米_元的1倍支付甲方违约金。四、本合同有效期_月,_年_月_日起至_年_月_日止。本合同期瞒后,乙方申请,甲方有权依据生产定单续签或终止合同。五、本合同一式两份,并有验收标准为合同附件,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。甲方:_乙方:_年_月_日加工合同标准版(二)承揽方(甲方):_定作方(乙方):_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输第六条加工费结算办法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_的违约金。6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下:_。3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。承揽方(盖章):_ 定作方(盖章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_地址:_ 地址:_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点:_ 签订地点:_加工合同标准版(三)甲方_与乙方_签订条款如下:1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定2.交货办法(1)交货地点:_。(2)运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。3.付款办法货物交货后,供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方,乙方根据供方单据电汇供方。4.验收办法乙应派员到甲仓库验收,如不能派员验收,甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。5.附则(1)合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。(2)在执行合同期间,如遇市场情况变化或其他原因乙方须在_天前通知撤销加工合同,否则按违约处以_罚金赔偿对方损失(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。(4)本合同正本两份,双方各执一份。(5)货物运达站_。(6)收货人_。(7)合同纠纷的处理_。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_代表人(签字):_ 代表人(签字):_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_电话:_ 电话:_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点:_ 签订地点:_加工合同标准版(四)合同编号:_签订日期:_签订合同单位:_(以下简称定作方承揽方)经双方协商同意,订立合同如下:承揽人按下表完成定作人要求的任务:产品名称型号规格单位数量加工费单价金额定作人按下表供应原材料:(略)定作方:单位名称(章)单位地址加工合同标准版(五)定作方(甲方):_ 身份证号:_承揽方(乙方):_ 身份证号:_根据中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定,甲方委托乙方加工_,双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经充分协商,达成如下合同条款,以便共同遵守。一、委托加工项目品名:_规格:_单位:_数量:_(以甲方下单为准)单价:_备注:_二、委托加工方式1、甲方提供原材料。合同应当明确规定原材料的消耗定额,甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要及时检验,不符合要求的,应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换。2、甲方负责布料裁剪,并由甲方提供商标(成
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号