配电箱供货合同买方：（以下简称“甲方”）卖方：乙方（以下简称“乙方”）甲乙双方经协商，就临平花苑二期地下室配电箱购销事宜，双方协商一致签订本合同，合同如下：一、总则（一）购销商品名称：临平二期_号楼地下室与地下车库工程配电箱、配电柜采购（二）生产厂：乙方（三）工程名称：临平花苑二期（四）交货地点：杭州余杭临平二、商品价格及总价合同暂定总价为人民币（大写）壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元整（￥1062276元）。此总价为暂定数量总价，结算需明确产品数量增减按合同价格结算，新增项目有合同类似的，价格按合同价参照，没有的结合市场协商。三、产品名称与金额注：（1）设备明细详见附件设备明细表;（2）单价为到达甲方工程使用地点的施工落地价，包括商品采购价、运输费、装卸费、保险费、包装费、运输损耗、检测试验费、税金发票等一切费用;（3）货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。（4）总价中已包含防雷检测费并确保检测合格，如未合格，相应费用与损失全部由乙方承担。四、质量标准（一）执行国家、行业、地方现行标准、规范，并确保质量合格。（二）颜色、规格严格按图纸及甲方要求。（三）乙方所供应的商品国家有相关环保要求的，应符合国家相关环保要求。（四）商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验，严禁使用国家明令淘汰的材料。（五）质保期为两年，自房屋交付购房者之日（即_年_月31）起计算。五、供货方式（一）供货数量及期限：根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。（二）供货地点：甲方工地现场。六、验收标准、方法（一）乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告，并对商品质量负责。（二）乙方应在商品到货前两天通知甲方以便准备验收接货。（三）甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。（四）以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。七、付款方式（一）合同签订之日起_日内乙方向甲方支付履约保证金：万元，（大写：人民币伍万元整），其中：质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。（二）合同签订后，甲方向乙方支付预付款5万元。（三）箱体与元器件模块分批发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为货款支付依据，甲方按批次向乙方支付合格产品金额_30_%的货款，同时在第一次支付货款时一次性扣回预付款。（四）全部产品发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为结算依据。施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付至合格产品金额_80_%的货款。（五）施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方与乙方办理合同结算手续，经甲方审定后十五日内，向乙方支付至结算总价的_95_%，余款5%的发票应在甲方付款至合同总价的95%时由乙方一起提供给甲方。即乙方应向甲方提供与本合同全部合格产品数量、金额一致的合法、有效的发票给甲方。（六）余结算总价的_5_%作为质保金，质保期（自房屋交付业主之日起计）满两年后，若无质量问题支付给乙方5%（无息）。八、设计变更（一）甲方如果设计变更引起供货数量、产品规格、颜色和技术要求等发生变化时，应及时向乙方下发变更通知单。重大变更或增加造价时，必须由甲乙双方另行协商达成协议后，乙方才予实施。因设计变更造成的乙方经济损失由双方协商解决。（二）乙方应在收到甲方变更通知单后_日内按照本合同向甲方申报供货数量及价格。如果甲方未能在收到乙方申报之日起_日内提出审核意见，则视为同意乙方的供货数量及单价。如甲方增加定货数量，增加产品的价格不发生变化。（三）乙方按照设计变更完成供货后，双方按重新核定的供货数量、价格进行核算。九、供货期限（一）货物的最终清单与供货时间以甲方另行发出的书面订货单或发货通知单为准，甲方应提前30天向乙方发出书面订货单或发货通知单，乙方应按照甲方要求的供货时间及时供货。（二）甲方发出的订货单和变更通知单与本合同具有同等的法律效力，双方必须严格遵守。十、双方责任（一）如甲方不能按本合同规定付款，每延迟一天，甲方应向乙方偿付逾期付款额1的违约金。（二）乙方产品品种、规格、数量、质量等不符合本合同规定时，乙方必须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。甲方、施工单位或监理工程师检查发现假冒伪劣产品，乙方须支付5000_10000元/次的罚款。（三）如乙方不能按照本合同规定的时间交货，每延迟交货一天，乙方应向甲方偿付该批次货物合同价1的违约金。同时甲方有权要求乙方还须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。（四）甲方及乙方应严格履行合同，如违约（不可抗力因素造成的除外），由此造成的一切责任及损失由违约方承担，违约方承担违约责任后，应继续履行合同（合同另有约定或守约方要求解除合同的除外）。十一、知识产权保护乙方承诺所供产品未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权，并保障甲方免予承受因侵犯任何知识产权而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其它经济损失，否则，乙方应承担甲方因此遭受的所有损失（包括律师费、诉讼费等）的赔偿责任。十二、纠纷解决方法双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。十三、不可抗力不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害等原因致使双方无法继续履行合同，甲乙双方均不承担违约责任，但需及时通知对方，并提供经有关部门鉴定核实的有关证明文件。十四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。十五、合同的生效本合同一式陆份，双方各执叁份，效力相同，本合同自双方签字盖章后生效。甲方：_ 乙方：_（盖章）_ （盖章）_甲方代表：_（签字） 乙方代表：_（签字）电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_银行帐号：_ 银行帐号：_签订日期：_ 签订日期：_配电箱供货合同（二）甲方：乙方：丙方：根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，供、需三方在平等、自愿的基础上，针对长春市星火房地产开发有限公司东田青年城一期配电箱及箱内电气元件的供应，经三方友好协商达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：配电箱及箱内元件供应4、质量等级：符合国家标准5、承包范围：楼的所有配电箱及箱内元件供应。二、工程总价款1、甲方向乙方支付合同总价款为：（包括丙方的电气元件的价款及运费）。2、乙方的合同总价款确因图纸变更有数量上的较大增加时经甲方高层领导审批同意后方可调整合同总价款。三、结算及付款方式：1、甲方对乙方进行结算付款。乙方对丙方按照供货数量及单价进行结算付款。2、甲方对乙方的付款方式：（1）进度款：箱体到达现场支付合同总价款的30%;元件到达现场安装时支付到合同总价款的65%。（2）结算价款：验收合格后支付到合同总价款的95%。（3）质保金：总价款的5%留做质保金，一年后付清，不计利息。（4）乙方每次收取甲方款项的同时都应该向甲方开具等额发票。四、施工及验收标准1、乙方保证户箱所用钣金厚度不小于1.0，其余配电箱所用的钣金厚度不小于1.3。2、乙方供应的配电箱所用的元件采用丙方的正泰牌电气元件。3、设备的规格型号及箱内的元件乙方均应按电气施工图纸进行制作及安装。4、乙方及丙方按国家建设电气验收规范标准制作及安装。5、配电箱及元件均应符合供电部门验收标准要求。6、丙方向乙方提供所要求的配电箱内的正泰牌电气元件，甲方与乙方同时对丙方的电气元件的质量进行验收。7、丙方提供的电气元件要保证与招标时的质量相同，丙方与乙方同时对所提供的元件的质量负全部责任。丙方应对所提供的电气元件二年内进行无偿更换和保修。8、乙方留丙方的电气元件总价款的5%做为质保金，一年后元件无质量问题在甲方同意的情况下由乙方返还给丙方。五、质保期：乙方与丙方对合同产品的质保期均为二年。质保期从合同产品验六、交货期限：乙方合同签订后七个工作日内一批箱体送到现场。交货以不影响施工为准。七、丙方向乙方直接供货。丙方所提供的电气元件的单价不应高于招标时中标的价格。八、延期交货：1、乙方应按照本合同规定的时间交货和提供服务。2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。九、售后服务：乙方接到甲方通知后一小时内到达现场，在最短的时间内恢复正常的供、配电系统，质保期二年，终身维护。十、违约责任：三方严格遵守本协议，如有一方违约应赔偿另外两方相应的经济损失。如有纠纷，协商解决，协商不成，可向法院提出诉讼。十一、本协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。十二、本协议一式陆份，甲方三份、乙方两份、丙方一份。甲方：法定代表人：委托代理人：签字日期：乙方：法定代表人：委托代理人：签字日期：丙方：法定代表人：委托代理人：配电箱供货合同（三）买方：_ 卖方：_根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：一、标的、数量、价款及交货期控制箱合同价电器元件价格明细表配电箱设计型号：4KW+3KW配电箱设计型号：4KW+3KW电器元件价格明细表配电箱设计型号：2KW电器元件价格明细表配电箱设计型号：11KW二、合同价款：本合同价格即合同总价为人民币壹万叁仟伍佰贰拾伍元肆角陆分（小写￥13525.46元）。本合同价格包括合同设备包装、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的检验费、税费、装卸费、运输费（从制造厂至项目施工现场）、安装费、调试费及保险费等。三、交货时间：合同签订生效之日起