资源预览内容
第1页 / 共41页
第2页 / 共41页
第3页 / 共41页
第4页 / 共41页
第5页 / 共41页
第6页 / 共41页
第7页 / 共41页
第8页 / 共41页
第9页 / 共41页
第10页 / 共41页
亲,该文档总共41页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
工程装修合同参考范本合同编号:_年_月_日发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,以资守信。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程造价:4、工程承包,采取下列第_种方式:(1)乙方包工、包全部材料。(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。(3)乙方包工。5、工程日期:开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日。二、工程价款1、合同暂定包干总价款:¥_元。2、本工程采用工程清单项目价款包干方式。3、工程结算时若工程项目没增加或减少则包干总价不变,若有工程项目增加或减少则按实际增减项目价款计入总价。4、工程项目变更后的计价(1)工程中增加或减少工程项目按合同清单计价相同或类似的综合单价执行。(2)因甲方原因造成的返工、拆除等签证项目、甲乙双方现场认价后计入总价。详见本合同附件装饰工程预算表。三、工程设计1、乙方负责提供的设计图纸标准为:a、平面图纸一张;b、相关施工黑白图纸一套;c、不另提供剖面和效果图;d、如果甲方需要效果图,不需要乙方施工该工程,乙方将另行收费,标准为:880元/A3纸、680元/A4纸;2、施工图纸条件和时间:a、合同签字后,甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可,甲方对图纸未能确认签字,乙方则缓期开工,工期须延。b、施工期间,甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时,双方须另行签定补充合同,并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后,乙方则安排施工,工期相应须延。c、图纸一经双方确认,如需要修改和变更,须征得双方同意,凡因修改,变更图纸导致工程项目费用增加的,由甲方承担,工期相应须延。四、材料供应1、本工程所有装饰面材必须为优等品或一等品,经过甲方确认并封样后由乙方自行采购,乙方必须严格按甲方所列的材料品牌、规格、编号购买。2、凡由乙方采购的材料(详见乙方提供装饰装修材料明细表),材料进场时提交材料报审表并通知甲方现场验收,得到甲方指定人员签字认可才可以用于本工程。五、工程款支付方式1、本合同生效后,乙方进场并进行施工,甲方向乙方支付合同暂定总价的30%作为预付款。预付款在支付进度款时抵扣。2、乙方进场后按施工进度付款。3、合同范围全部工程竣工并经过甲方验收合格且书面签认后,乙方提交结算资料、结算书和工程验收报告后,甲乙双方办理结算。双方在办理完毕结算并对结算金额无异议,出具经甲乙双方签字的结算报告7天以内,甲方向乙方以转账方式支付扣除质保金后的结算工程款,即支付至结算总价的95%,结算总价的5%作为质保金由甲方留存。4、本工程质保金为工程结算造价的5,_年质保期满再支付,质保金不计利息。乙方有义务在质保期内对甲方因质量问题引起的损坏进行免费维修及更换。六、工程工期合同工期总日历天数:_天。乙方应确保该工期的实现,且该工期是乙方在充分考虑:可能出现的自然灾害(如下雨、大风、高低温天气)、8小时以内停水、8小时以内停电、节假日因素对工期的影响后保证能实现的工期,乙方不得以前述理由要求甲方顺延工期,不可抗力因素除外(如地震泥石流国家政策等)。另若因甲方未按合同约定支付工程款,设计变更,工程项目增加等乙方有权要求工期顺延。七、工程质量及验收1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期_。2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。3、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。八、安全生产和防火1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,甲方承担由此产生的一切经济损失。2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失。九、其他事项1、甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫、消防等工作,并承担相应费用。2、乙方严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定,严格按照图纸或说明进行施工,并做好各项质量检查;乙方根据施工现场如需对图纸进行改动,在未影响整体效果的情况下,乙方可以不向甲方汇报,否则乙方需征得甲方同意后改变施工方案。十、维修责任本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期_年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。十一、违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方造成的经济损失。2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。3、因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应的经济损失。4、由于乙方原因,逾期竣工的,每逾期一天,乙方付甲方100元/天。5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方因补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方100元/天,甲方未按合同约定付款的。每逾期一天,按逾期款的2%支付违约金。十二、纠纷的解决1、因工程质量双方发生争议时,凭合同文本可向市行政主管部门或消费者协会投诉。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可按照本合同约定向人民法院提起诉讼。十三、合同变更和解除1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方须变更合同内容应经协商一致后重新签订补充协议,如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提了终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章):委托代理人:联系电话:_年_月_日乙方(签章):法定代表人:联系电话:_年_月_日附件:1、施工图纸共_张2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_页3、甲方提供装饰装修材料明细表4、乙方提供装饰装修材料明细表5、其他:本合同共_页(附件)_工程装修预算书序号项目名称单位数量合计材料及共计说明(包括备注)123456发包方(签字):_年_月_日承包方(签字):_年_月_日(附件)_方提供装饰装修材料明细表金额单位:_元材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点发包方(签字):_年_月_日承包方(签字):_年_月_日工程装修合同参考范本(二)业主(以下简称甲方):_ 联系电话:_施工队(以下简称乙方):_ 联系电话:_甲乙双方本着友好合作的态度,按照合同法等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。一、工程概况工程地址:二、工程造价清包工费:¥元,大写:三、付款方式1、施工队进场,预支元2、瓦工完成,付元3、木工完成,付元4、工程竣工,付元四、设计1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作.2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.五、材料1、乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.3、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失.4、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场.5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从_年_月_日起至_年_月_日止,工期为天。七、垃圾清运垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所八、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必须和其他材料分开放臵。九、维修因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修。十、合同附件1、施工项目清单。2、双方认可的报价单。3、乙方开出的材料采购清单。十一、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。甲方:_ 乙方:_签章:_ 签章:_工程装修合同参考范本(三)第一条:工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:报价书及效果图、施工图显示的工作内容1.4承包的方式:包工包料1.5工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。1.6工程质量:达到国家及地方质量评估合格标准。1.7合同价款(人民币大写):第二条:甲方工作2.1开工前叁天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份,并承担设计图纸的相关费用,向乙方进行现场交底。2.2指派徐曼为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。第三条:乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2指派张耀刚为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号