合同编号：东西湖区西延长线工程沥青摊铺及运输工程专业分包合同总包单位：分包单位：合同签订日期：年月日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第一部分协议书总包方（全称）：分包方（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于工程总包合同，总包方和分包方双方就武汉市东西湖区金山大道西延长线项目沥青摊铺工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称 : 2、工程地点：二、分包工程承包范围：承包范围：总包方指定范围内的西延长线工程项目沥青摊铺及运输工程，总包方有权根据现场实际情况及进度要求随时调整分包方本合同工程内承包的工作内容和范围或终止本合同，分包方不得因此提出任何异议和赔偿要求。三、分包合同工期开工日期： 2015 年 6 月 1 日，竣工日期： 2015 年 9 月 1 日工期总日历天数 92天，实际开工日期以总包方项目部书面通知的开工日期开始计算。四、工程质量标准本分包工程质量标准为：国家合格工程标准。五、分包合同形式本合同采用固定综合单价合同形式。包含但不限于人工费、材料费（除总包方供应材料及一切辅材）、材料损耗费、机械费、机械维修费、机械二三次进出场费、管理费、试验检测费、赶工费、误工费、窝工费、安全文明施工费、转运费、夜间施工费、施工生活用水用电费、机械停滞费、临时设施费、利润、税金, 包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包周围关系及当地政府协调等一切费用；（此单价不因工程量的增减、市场价格的浮动而增加任何费用）六、分包签约合同价1、工程量计算规则： 分包方无总包方书面变更指令时自行超出设计图纸或违返总包方现场指令或返工造成的一切费用，总包方均不予计量，并有权追究分包方由此原因产生的对总包方引起的一切损失费用。2、综合单价（含税费）、工程量及工作内容：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 15 页 - - - - - - - - - 工程量清单清单项工作内容单位暂定数量综合单价（元）综合合价（元）计算规则备注沥青透层摊铺沥青撒布含量(1.1L/M2) ，沥青透层甲供，清扫路基、运油、加热、移动挡板（或掩盖物）保护侧缘石、人工处理喷洒不到之处、机械进出场费等M2 278765.6 0.9 250889.04 按实际摊铺面积计算沥青透层甲供0.6CM厚改性乳化沥青封层沥青撒布含量(0.9L/M2) 矿料撒布含量(5M3/1000M2) ，乳化沥青封层甲供，清扫路基、运料、分层撒矿料、洒油、碾压、找平、接茬、收边、人工处理喷洒及碾压不到之处、机械进出场费等M2 278765.6 0.9 250889.04 按实际摊铺面积计算乳化沥青封层甲供沥青粘层摊铺沥青撒布含量(0.4L/M2)，沥青粘层甲供，清扫路基、运油、加热、洒布机喷油、移动挡板（或掩盖物）保护侧缘石、人工处理喷洒及碾压不到之处、机械进出场费等M2 465703.2 0.9 419132.88 按实际摊铺面积计算沥青粘层甲供4cmSBS改性细粒式沥青混凝土摊铺人工 +机械；上面层细粒式沥青混凝土甲供，其他乙供，清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、人工处理碾压不到之处、机械进出场费等M2 276183.7 3.8 1049498.06 按实际摊铺面积计算沥青混凝土甲供5cm中粒式沥青混凝土摊铺人工 +机械；中间层中粒式沥青混凝土甲供，其他乙供，清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、人工处理碾压不到之处、机械进出场费等M2 184355.7 3.8 700551.66 按实际摊铺面积计算沥青混凝土甲供7cm粗粒式沥青混凝土摊铺人工 +机械；下面层粗粒式沥青混凝土甲供，其他乙供，清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、人工处理碾压不到之处、机械进出场费等M2 184355.7 3.8 700551.66 按实际摊铺面积计算沥青混凝土甲供8cm粗粒式沥青混凝土摊铺人工 +机械；下面层粗粒式沥青混凝土甲供，其他乙供，清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、人工处理碾压不到之处、机械进出场费等M2 91828 3.8 348946.4 按实际摊铺面积计算沥青混凝土甲供材料运输沥青运输 18km 装车、过磅、运输、保温、测温、运输途中环境保护费用、卸车等T 99283.16 13.96 1385992.91 按实际过磅工程量计按加权平均运距据实结算( 单价组成为6km以内 7 元/t,超过 6km每增运 1km增加 0.58 元/t)沥青运输每增减1km 装车、过磅、运输、保温、测温、运输途中环境保护费用、卸车等T 99283.16 0.58 57584.23 按实际过磅工程量计合计元5164039.99 备注： 1、以上综合单价均包含清扫下承层、上料、材料场内运输、塑料薄膜保护（路缘石、检查井、雨水窗及施工现场环境）、保温、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、人工处理喷洒及碾压不到之处、机械进出场费等。2、必须配合总包方试验检测。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 15 页 - - - - - - - - - 说明：、分包方必须全部完成上述工作内容，不得拒绝业主的新增或减少工作内容。如分包方在工期、工程质量、安全生产、文明施工、项目管理等任何一方面不能满足总包方要求的，总包方都有权调整分包方承包范围直至终止合同，分包方不得提出任何异议和赔偿要求。、工程数量为暂定工程总数量，具体结算工程量以实际完工工程量并经总包方确认为准，分包方不得以工程量的变化要求总包方调价；以上单价为含税综合单价，结算时分包方须提供总包方指定税务局开具的正规税务发票；、分包方不得以工序内容提出综合单价变更的要求，由于现场实际原因或工作量不能一次性饱和间断施工，此内容费用已包括在综合单价中。、对沥青砼原材、 配合比的所有检测均由分包方负责完成且费用已包含在综合单价中。3、暂定合同总价： 5164039.99 元人民币，大写伍佰壹拾陆万肆仟零叁拾玖元玖角玖分。其中：安全文明施工费为77460.6 元。安全文明措施分包方必须按中建三局标准化图册的要求做好现场的安全费用投入工作，包括为作业工人购置个人防护用品、做好临边洞口安全防护、临时用电安全防护、机械设备安全防护、安全标志标牌、隐患整改及其它投入等，安全费用的总投入不得低于本工程合同造价的1.5%。1）具体包括：1、个人防护用品：安全帽、安全带、工作服、防护口罩、护目眼镜、耳塞、绝缘鞋、手套、袖套、反光背心等2、临边、洞口安全防护设施：临边安全防护设施的材料、人工费。洞口安全防护设施的材料、人工费。为安全生产设置的安全通道、围栏、警示绳等。3、临时用电安全防护： 临近高压线隔离防护的材料、人工费。配电柜（箱）及防护设施、漏电保护器、瓷瓶、低压配电线、低压灯泡、电源线架。4、脚手架安全防护： 安全网、挡脚板、外挑防护棚及用于搭设安全防护的钢管、脚手板、扣件等材料、人工费。5、机械设备安全防护设施： 中小型机械设备防砸、 防雨设施的材料、 人工费；机械设备、设施的安全装置维护、保养、更新等费用；大型机械设备安装验收费。6、消防设施、器材：消防水管、消防箱、灭火器、消防栓、消防水带、沙池、消防铲等购置、安装费。7、安全标志、标语：安全标牌、警示标牌、锥形桶、夜间警示灯等购置、制作及安装费名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 15 页 - - - - - - - - - 用8、隐患整改及其它：与安全隐患整改有关的支出及其它安全支出的费用如分包方未按总包方要求做好现场安全文明措施，总包方有权将此块事宜交由其他队伍进一步完善， 且总包方可按照投入产生的一切费用的基础上收取20% 的管理费，费用均从分包方工程款中扣除，分包方不得有异议。4、合同价款的调整：单价不得调整；工程量按照实际施工范围内过磅数量进行调整。七、分包合同文件的组成：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、分包方的最终确认报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸；8、合同履行过程中，总包方和分包方协商一致的其他书面文件。八、分包方向总包方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本分包工程，并在质量保修期内承担保修责任。九、总包方向分包方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本分包合同价款。十、分包方向总包方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总包方的所有义务，并与总包方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十一、分包人向承包人承诺，严格遵守现场的各项管理制度，现场的各项管理制度将作为本合同的附件，严格执行。十二、合同的生效：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 15 页 - - - - - - - - - 合同订立时间：年月日；合同订立地点：武汉市东西湖区本合同双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，总包方执叁份，分包方执壹份。总包方：（公章）分包方：（公章）法定代表人：法定代表人：经办人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第二部分通用条款一、双方职责总包方责任：1、统一向建设单位领取工程技术文件和施工图纸，按时提供给分包单位。2、分包方水电、住宿等由分包方自行承担。3、按月编制材料供应计划，包括计划期材料需用量及储备量，以满足工程施工对材料的需求。4、平衡协调施工日期、进度及插入顺序。5、分包工程经检验评定后，由总承包和分包单位在评定书上签字，作为分包单位向总包单位交工的证明并协助分包单位对工程资料的收集和整理，统一归档。分包方责任：1、分包方进场后应遵守业主及其总包方颁发的所有现场管理规定及各项规章制度。2、分包方于开工前20 天编制详细可行的施工方案报总包方审核。经业主及总包方认可的工程整体进度计划分包方须无条件完全正确地执行。3、提供原材料的合格证明。按业主及总包方提出的要求完成承包范围内的检验试验工作，4、分包方自行引用水电并承担相应电缆、电箱及本分包工程施工所发生的水电费用。5、样品及报送费用：按业主及总包方合同文件中的要求报送样品、样板、特殊试验等并承担相关费用。6、垃圾清运：分包方必须按业主和总包方要求做到工完场清，并负责生产及生活垃圾的清理运输及消纳。7、在施工期间协助总包方办理可能产生的设计变更，不收取任何费用。8、分包方必须保证实际施工时所投入的人力、材料、机械等必须满足生产需要，且不得低于分包方投标报价书中所列数量，否则总包方有权因此对分包方进行500010000 元/ 次的罚款，同时分包方必须无条件接受。9、做好安全生产、文明施工，杜绝安全事故发生，承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和因此发生的费用。非分包方原因造成的事故由责任方承担责任和费用。10、工程完工后协助总包方办理竣工验收，并向总包方提交竣工报告及相关资料。11、分包方必须负责已完工程的成品保护，承担工程未交付使用之前发生的损失修复费用（如总包方造成的损坏由总包方负责修复）；12、在工程保修期内，若分包方施工范围内出现质量问题，分包方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。 若分包方在接到总包方书面通知的24 小时内不予以响应， 或未付诸实质性行动，总包方可另行安排队伍维修，按照维修费用的1.5 倍直接在质量保修金内扣除；13、分包方必须允许总包方、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 15 页 - - - - - - - - - 包方的任何工作或准备的地点，分包方应提供方便14、分包方有义务协调现场卸料地点，并现场指挥卸料，总包方提供的材料至现场移交给分包方后，其产生的短距离运输分包方自行承担。二、工期管理及要求1、工期：满足本合同协议书工期要求。2、分包方须于合同工期内完成总包方下达工期目标内的全部工作内容。若因分包方原因每延期一日历天完工，总包方扣除分包方工程总价的 1.5 违约金，违约金累计不超过工程总价款的 20 % 。对于非分包方原因造成的工期延误，分包方须及时以书面形式报告总包方，总包方同意后工期相应顺延。分包方在事由出现之日起7 日内未以书面形式向总包方报告的视为分包方原因造成工期延误。3、若分包方实际施工时所投入的机械设备型号、数量未能达到投标文件中填报的型号、数量时，总包方有权在分包方的结算价款中扣减5% 作为违约金，分包方不得提出异议，并无条件接受。三、合同价款与支付1、双方可在本合同协议书内约定采用其中一种：（1）：固定综合单价合同（2）：固定合同总价（3）：上交管理费的合同。分包方向总包方上缴合同结算价款的固定比例的管理费，分包方上交总包管理费的基数以总包方跟业主确认的对应工作内容的含税含业主供应材料款最终结算价为准，分供方的最终结算价为总包方跟业主确认的对应工作内容的最终结算价扣除上交总包方管理费和其他各项费用的结算金额。（4）、上述合同价款中必须明确包括但不限于人工费、材料费、机械费（含水、电费）、辅助材料费、运输、土方二次倒运费、消渣费、临时道路修整、施工管理、利润、税金、冬施费、政策性规定、劳保、风险、安全文明施工、工完场清、检验试验费用、道路遗洒清理及当地政府相关部门所收取的各项费用或开具的罚款等完成工程所需的一切费用。分包方须提供总包方指定税务局开具的建安发票及完税证明。2、进度款支付和完工结算（1）、进度款支付：分包方须于每月15 日前向总包方报送当月完成工程量报告，经总包方审核批复后，办理当月工程结算，进度款的比例在专用条款中给予约定。（2）、完工结算： 分包工程完工后， 经业主、监理方、总包方或其委托单位正式验收通过，分包工程完工工程款比例在专用条款中给予约定。（3）、进度款支付时办理的进度付款，只作为总包方内部记账和支付进度款的依据，仅作为本合同最终结算的参考，以双方办理完的完工结算为准。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 15 页 - - - - - - - - - （4）、当总包方通知分包方办理结算时，分包方应在14 日内提供全部结算资料，之后分包方提交的结算资料总包方可以不予认可。分包方未在约定期限内提交资料或以其他方式不予配合办理结算时，总包方有权依据现有的资料自行办理结算，且以总包方办理的结算作为双方结算的依据。3、合同价款的支付（1）、实行分包工程预付款的，双方在本合同专用条款内约定预付款的时间和比例，分包方向总包方提供同等数额的预付款担保，开工后按约定时间和比例扣回。（2）、在确认进度付款和完工结算后，总包方按本合同专用条款约定的时间和方式，支付分包方工程款。4、分包合同签定后一周内，分包方按武汉市有关部门规定办理分包合同备案手续，并承担所有合同备案费用。分包方收款时须向总包方提供正规工程税务发票。若分包方不能办理备案手续，由此产生的法律责任及一切损失由分包方承担。四、合同协议书中的合同价款所包括的内容（包括但不限于）：1、为达到以下工期、技术、质量、安全文明施工、环境保护与职业安全健康、人员及材料管理、保修等条款要求而产生的一切费用。2、总包方现场不提供 住宿条件，由分包方自行解决食宿、交通，因其产生的一切费用均已包含于本合同价款中。3、根据国家相关规范，业主、监理方或总包方要求进行的一切检验试验所发生的费用、冬季施工的防护措施费用等。4、分包方进行的施工设计费用。5、合同签定后一周内按国家相关部门要求办理分包合同登记备案手续，并承担所有备案费用。6、本合同中未约定，但应由分包方承担的一切责任所产生的费用。五、技术、质量管理及工艺要求1、分包方应严格按照施工图纸及相关技术规范要求，执行技术规程及总包方审定确认的施工方案，遵照监理及总包方相关要求及报验程序，工程质量确保达到国家或专业的质量检验评定标准，确保工程质量达到合格标准。2、在施工过程中，总包方管理人员按规定进行检查，凡因分包方原因使施工质量不符合要求，达不到该合同约定的条件，总包方代表或其委托人可要求分包方返工，分包方应按总包方代表或其委托人的要求返工，直至质量达到约定的标准， 分包方承担由此发生的一切费用，工期不予顺延。返工后，仍不能达到武汉市有关部门确认的合格标准，分包方向总包方支付工程合同总价的 20% 罚款，并不予结算与支付工程款。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 15 页 - - - - - - - - - 3、按总包方要求及时组织施工人员进场，编制施工方案报送总包方审核，并严格按照审定的施工方案和国家施工与验收规范施工，由此产生的费用由分包方承担。在施工过程中，遇有设计和施工方案变更事宜，分包方应及时以书面形式通知总包方，经批准后方可实施。4、施工前，分包方应做好技术交底工作，严格按照总包方要求挂牌施工。5、总包方根据总承包合同的约定向业主方或监理方递交任何索赔意向通知或其他资料，需要分包方协助时，分包方应就分包工程方面的情况，以书面形式向总包方发出相关通知或其他资料以及保持并出示同期施工记录，以便总包方能及时准确的办理有关索赔工作。若分包方未予积极配合，使得总包方涉及到分包工程的索赔未获得成功，则总包方可在本合同约定的应支付工程款中扣除上述总包方本应获得的索赔款项。6、工程完工后协助总包方办理竣工验收，并向总包方提交竣工报告及相关资料X 套。7、分包方根据有关规范规定，负责完成工程施工过程中的内部检验试验工作，并协助总包方完成检验试验工作，承担检测费用。8、分包方应根据施工进度及时填报相关技术资料（隐蔽、检验批等），资料标准按武汉市资料表格填报。资料报送不及时的，总包方可不予办理及支付进度款。六、安全文明施工、环境保护与职业安全健康管理及要求本分包工程在安全文明施工、 环境保护与职业安全健康管理方面必须达到专用条款规定及合同附件 2 和附件 3 中的要求。七、保险及履约保证1、分包方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。分包方办理保险的范围应包含武汉市建设工程施工人员意外伤害保险和政府要求的其他强制保险，若不办理，由此造成的一切损失和责任由分包方自行承担。2、保险事故发生时，总包方分包方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。3、前期投标过程中缴纳的投标保证金按照多退少补的原则自动转为合同履约保证金。本合同须提供人民币 258202.00 元整作为履约保证金， 并在合同签订前10日内缴纳完成全部履约保证金 。本分包工程竣工验收合格并办理完完工结算后，分包方向总包方提出书面退还申请手续，经总包方确认无误并按有关规定执行后无息退还。八、人员的保证1、总包方驻工地代表为，电话-。负责施工现场的统一协调指挥，有权对分包方的工程质量、文明安全施工和工程进度检查监督。总包方现场代表所进行的合同签订、变更、提供担保等需总包方另行授权。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 15 页 - - - - - - - - - 2、分包方指派的分包项目经理应具有相应技术资格和经验，负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜，代表分包方参加相关会议，做出决定和按总包、监理公司、业主的指示工作。3、 分包方委派的现场主要管理人员必须有承担类似工程的工作经验，一旦被总包方接受后，在合同履约过程中，分包方无权更换。如因特殊原因需更换上述人员，须事先向总包方提出申请并提交拟任命的管理人员的详细资料，经总包方审查批准后方可更换，否则将被视为违约，并由总包方对分包方处以2000 元/ 人的罚款。如果在履约过程中，总包方认为分包方的管理人员不能胜任其工作，则有权要求分包方更换，分包方应在5 日内提交拟任命的管理人员的详细资料，经总包方批准后更换。如分包方在5 日内未提交出新的人选，或两次提出的人选都不能令总包方满意，将被视为分包方违约，总包方有权终止合同。4、分包方应在进场前将驻工地代表、管理人员及施工人员的简历、身份证复印件及资质证明文件（根据总包方要求填报）交总包方审核备案及办理工作标志（需总分包双方共同盖章确认）。其中，驻地代表、施工员、安全员、材料员等主要管理人员不能随意更换，如有特殊情况需要更换的，必须要经过总包方现场驻地代表的同意。5、分包方不得擅自减少项目施工人员，若因分包方劳动力不足或所需工种不齐，造成工程进展迟缓，有可能影响工程工期时，总包方将通知分包方补充劳动力。若分包方在总包方该通知发出后 48小时内，仍不能满足总包方的要求，则视为分包方违约，总包方将另行指派其他单位完成分包方的剩余工作，其费用从分包方的结算价款中扣除，总包方还将保留进一步追究分包方责任的权力。6、在施工中，分包方必须服从总包方管理，总包方保留更换分包队伍的权利。九、材料管理及要求1、分包方自行采购的材料由分包方承担采购、装、卸、运输、保管、检测试验等相应费用。分包方自行采购的材料和半成品进场前必须报检，检验合格后方可投入使用。分包方负责组织符合优良等级并满足设计及业主要求的原材料进场，原材料进场后及时向总包方提供有效的材质证明并封样，承担因原材料达不到要求而引起的任何费用支出。2、分包方采购的材料与设计不符时，分包方应按总包方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的一切费用，由此延误的工期不予顺延。若分包方在施工过程中未经总包方书面许可，擅自更换材料用于本工程施工，总包方将视为分包方擅自降低材料标准而违约，扣留分包方结算价款的 20% 作为违约金，并另行追究分包方责任。若因此造成总包方损失，全部由分包方承担，并直接从分包方的结算价款中扣除。3、分包方严禁擅自使用总包方物资，如擅自使用总包方物资导致损失，除赔偿总包方损失外，将对分包方视情节处以10005000 元罚款。同时应严格遵守总包方各项物资管理制度，进出场物资必须先向总包方申报，待总包方书面认可后方可进场或退场。4、分包方根据现场实际施工情况不少于提前5 天，书面向总包方提出各种总包方供材材料名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 15 页 - - - - - - - - - 的进场计划及进场后指定的材料堆放场地。5、 总包方材料进场后须分包方法定代表人及授权委托代表人对现场材料进行现场点数并签署交接清单。6、现场过程中分包方对于总包方提供的材料进行妥善保管，不得人为损坏，由此造成的一切费用在分包方工程款中相应扣除。7、总包方采购的材料由分包方包耗使用，按图纸净用量加损耗与消耗量（拨料量-退原材量）进行对比，因分包方原因造成材料超耗，总包方按超耗量当期拨料价加加工安装费用从分包方工程款中扣除。分包方配合总包方每月和工程完工的材料盘点，所发生的费用包含在分包方方承包单价中。8、本工程内属于分包方自购材料部分要通知项目材料员参与，并应及时配合现场工长做好原材料报验工作。十、违约责任1、总包方违约：当根据前述条款确定总包方违约，或发生下列情况时，总包方承担违约责任，赔偿因其违约给分包方造成的实际经济损失，顺延延误的工期。2、分包方违约：当根据前述条款确定分包方违约，或发生下列情况时，分包方承担违约责任，赔偿因其违约给总包方即任何第三方造成的损失，包括实际经济损失、工期损失及其它损失。2.1 因分包方原因不能按照合同约定的竣工日期或总包方同意顺延的工期竣工。2.2 因分包方原因工程质量达不到合同约定的质量标准。2.3 分包方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十一、争议1、总包方分包方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向总包方公司注册地人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 15 页 - - - - - - - - - 第三部分专用条款一、工程结算与工程款的支付1、工程预付款：无预付款。2、工程进度款：每月20 日办理进度付款，分包方向总包方提交当月完成实际工程量，总包方审核确认后按照总包方审定工程量及合同计价原则，总包方支付分包方月进度付款款的75 %。总包方支付支付工程款时分包方须提供项目当地税务局或业主指定税务局开具的建安发票及完税证明。3、完工工程款：总包方单项工程验收合格后付至结算总价的 95% ，预留 5% 做为保修金待保修期满 1 年后支付。二、分包方主要管理人员：项目经理：；职称：；联系电话：；身份证号：；资格证书号：；注册建造师注册证书号 : ； 注册建造师执业印章号 : 。安全员：；资格证书号：；身份证号：；联系电话：；质检员：；身份证号：；联系电话：施工员：；身份证号：；联系电话：材料员：；身份证号：；联系电话：现场管理人员必须与进场前面试通过管理人员完全一致，中途不得随意更换管理人员（总包方要求的除外），如因特殊原因必须更换，在更换管理人员之前必须提前与项目部沟通，经项目部同意后方可更换。若中途存在随意更换管理人员情况，一经发现更换一人罚款10 万，分包单位不得有异议。随意更换管理人员超过三人的，总包方有权单方解除合同，因合同解除导致分包方产生的损失，总包方不予任何补偿，分包方对此无异议。分包方应配备专职安全员、材料员、质检员、施工员。三、安全文明施工、环境保护与职业安全健康管理及要求分包工程施工必须达到以中建三局施工现场安全管理标准化图册为基础，全面推行施工现场安全管理标准化。 施工中杜绝一般及以上生产安全事故；杜绝较大机械事故及火灾、交通、中暑、中毒事故；做到人身伤害零事故标准。3.1 总、分包双方必须认真遵守国家及当地政府部门制订的职业安全健康的法律、法规。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 15 页 - - - - - - - - - 3.2 分包方必须与总包方签订安全生产管理协议书，并作为本合同的附件严格执行。分包方必须按国家相关规定配备专兼职安全管理人员。分包方必须具备相应的安全资质。3.3 总包方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产，分包方必须执行总包方的“环境与职业健康安全管理体系”要求，服从总包方管理，接受安全教育和安全技术交底，并按有关规定采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非分包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。若分包方在施工过程中造成其他第三人人身及财产损失的，由分包方自行承担全部责任。3.4 分包方必须按照总包方的要求做好噪声和污水排放、固体废弃物处置及水电能源的消耗等各项环境控制措施，确保符合总包方的环境管理体系目标和要求。四、拟投入的主要施工机械设备表序号名称规格型号单位数量1沥青砼摊铺机ABG423 台22双钢轮压路机HD-130 台23双钢轮压路机214 台14胶轮压路机XP302 台15胶轮压路机DG301 台16沥青洒布车CL51553GLS 台17同步碎石封层车台18清扫车山猫台1 以上机械设备名称及数量为最低要求，总包方可根据进度计划及工期要求随时调整，分包方不得有异议。费用已包含在综合单价中，不再做调整。如人员及机械不能满足现场工期要求，总包方有权根据现场实际情况对分包方给予一定的经济处罚。五、安全文明施工分包方应遵守总包方安全、 文明施工及环境保护的有关规定，建立安全的施工管理体系，严格按照总包方要求组织施工，健全安全防护措施，保持施工井然有序，并接受相关部门的安全、文明的监督、检查。在合同履约过程中，分包人若因自身原因造成重大质量安全事故，环境污染事故，分包方除承担一切法律和经济责任外，分包方将承担伍万元的罚款并清理出场。分包方已充分了解现场情况、现场施工条件，施工过程中不得以现场情况不明或发生变化、施工难度等为由而提出任何单价或费用的调整。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 15 页 - - - - - - - - - 分包方应严格遵守中华人民共和国保守国家秘密法，保守本专业合同、补充协议、各项管理制度、 书面函件等秘密且只能由有必要了解此秘密的人员使用，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。总包方、业主及上级主管部门下发的分包方合同范围处罚单，由总包方在工程结算过程中一并扣除。六、设备进场、运输、装卸、安装、调试、使用、退场的要求1、分包方负责组织本合同要求的机械设备的进场、运输、装卸、安装、调试、使用、退场，以满足本合同要求的工程施工需要；（分包方进场的设备必须按总包方指定的型号且牌照及相关手续齐全，如需更换，分包方应事先通知总包方并经总包方书面同意。）2、分包方负责本合同期限内所有设备的安全，包括设备的进场、运输、装卸、安装、调试、使用、退场全过程。3、在合同签订后 2 日内，分包方工作人员须到达总包方施工现场进行相应的施工准备。合同签订后 3 日内，分包方设备须运抵总包方施工现场，并开始安装和调试（除非总包方书面通知，否则不得延期）。在完成相关的安装准备工作的情况下，3 天内完成设备安装和测试，并处于正常生产状态，并通过总包方、业主、监理或上级主管单位的验收。七、设备的使用、维修和保养1、合同期内设备由分包方负责使用、操作、维修、保养。2、分包方要及时进行设备的维修和保养（费用由分包方承担，已包含在合同总价内）每工作台班完成后要对设备的易损件进行及时更换，保证设备的完好率，保证总包方正常道路摊铺施工进度。3、因分包方原因导致总包方无法正常按进度施工，分包方必须立即采取措施调整，以满足总包方现场施工需要；影响时间超过3 天的，仍未采取补救措施的，因此发生的费用和损失由分包方承担。八、沥青砼施工的质量要求与进度1、确保达到国家施工验收规范合格标准，满足业主及总包方要求；2、路面工程主要指标： 厚度、平整度、坡度、压实度必须达到规范和相关技术标准要求，如项目质量验收部门验收发现工程四大指标不合格（其中任意一项）而导致返工，该项费用从工程款中扣除。机械、人工损失等其他费用由分包方自行承担。3、确保摊铺质量的主要工艺要求：必须严格按照分包方提供的方案执行，并满足公路名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 15 页 - - - - - - - - -