20122012年二级建造师工程造价管理年二级建造师工程造价管理专题讲座专题讲座 广西建设工程造价管理总站广西建设工程造价管理总站 副站长、高级工程师副站长、高级工程师 注册造价工程师注册造价工程师 南宁仲裁委员会南宁仲裁委员会 仲裁员仲裁员陈陈 挺挺第第1 1篇篇 施工合同管理实务施工合同管理实务1.1.合同管理在工程项目管理中的作用合同管理在工程项目管理中的作用2.2.合同战略管理研究合同战略管理研究合同类型的选择合同类型的选择3.3.合同风险管理研究合同风险管理研究风险的回避、自风险的回避、自留、控制、转移（保险与非保险）留、控制、转移（保险与非保险）4.4.合同的索赔管理研究合同的索赔管理研究5.5.合同纠纷的解决合同纠纷的解决各种替代解决方式各种替代解决方式6.6.合同管理软件的开发研究合同管理软件的开发研究1.1 1.1 我国建设工程合同管理概述我国建设工程合同管理概述1. 1. 施工合同管理施工合同管理1.2 1.2 合同管理的必要性合同管理的必要性1.1.研究和实施工程量清单计价模式下合同研究和实施工程量清单计价模式下合同管理的必要性管理的必要性力求符合工程造价管理力求符合工程造价管理改革的总体目标改革的总体目标2.2.工程量清单计价模式下的合同管理意义工程量清单计价模式下的合同管理意义规范化（范本）、制度化、国际化规范化（范本）、制度化、国际化1.3 1.3 合同管理的内容合同管理的内容1.1.合同的订立合同的订立计价：计价：“四大清单四大清单”+ +规费、税金；风险约定；合同备案。规费、税金；风险约定；合同备案。2.2.合同的履行合同的履行变更、支付与结算变更、支付与结算3.3.索赔的处理索赔的处理 1.4 1.4 合同管理的实施合同管理的实施1.1.工程量清单类别工程量清单类别谁来核实清单？谁来核实清单？2.2.实行工程量清单计价的合同形式实行工程量清单计价的合同形式固定单价？固定总价？可调价？固定单价？固定总价？可调价？3.3.工程量清单计价的工程价款结算和支工程量清单计价的工程价款结算和支付付4.4.工程变更与工程价款调整工程变更与工程价款调整5.5.变更计价方式变更计价方式6.6.工程价款调整工程价款调整 （广西细则摘录）4.7.3 因分部分项工程 量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加 新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方 法确定： 1 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定。 直接采用已有的综合单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法相同。 2 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。 参照类似的综合单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，参考类似的项 目单价由发、承包双方协商新的项目单价。 3 合同中，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。 没有适用或类似的综合单价时，应采用招投标时的基础资料，按成本加利润的原则，由发、承包双方协商新的综合单价。 变更工程价款的倡导性条款变更工程价款的倡导性条款“可可以参照建设行政主管部门发布的计价标准以参照建设行政主管部门发布的计价标准和方法和方法”（解释第十六条第（解释第十六条第2 2款）。款）。4.7.4 因分部分项工程量清单漏项或非承包 人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。 合同有约定的按约定，合同未作约定，按以下规定办理： 1 当工程量清单项目工程量的变化幅度在10以内（含10）时，其措施费不作调整，执行原有措施费。 2 当工程量清单项目工程量的变化幅度在 10以外，且其影响分部分项工程费超过0.1时，其措施费应作调整。 3 调整原则： （1）原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整； （2）原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。 4 调整公式： （1）当S11.1S0时，由承包人按本条款在递交竣工结算文件时，参照下述公式向发包人提出，由发、承包双方人员核实确认后执行。 M1M0（S1S00.1）（2）当S10.9 S0时，由发包人按本规定核实 竣工结算文件时按下述公式向承包人提出，经发包 人承包人确认后执行。 M1M0（S1S00.1）式中：S1 是最终完成的分部分项工程项目费。 S0 是承包人报价文件的分部分项工程项目费。 M1 是调整后的结算措施项目费。 M0 是承包人在工程量清单中填报的措施项目费。4.7.5 因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费应予以调整。 合同有约定的按约定，合同未作约定，按 以下规定办理： 1 当工程量清单项目工程量的变化幅度在 10以内（含10）时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价。 2 当工程量清单项目工程量的变化幅度在10以外，且其影响分部分项工程费超过0.1时，其综合单价以及对应的措施费（如有）均应作调整。 3 工程量变化造成规费、税金等变化的应作相应调整。 4 工程量变化给承包人造成损失的，承包人可提出索赔。 5 调整原则：增加部分工程量的综合单价应较原综合单价低，减少后剩余部分工程量的综合单价应较原综合单价高。 6 调整的方法：由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。 7 调整公式： （1）当Q11.1Q0时，承包人在编制竣工结算文件时向发包人提出P1；经发包人、承包人核实确认后，按下述公式计算。 C1.1 Q0 P0十（Q11.1 Q0）P1 （2）当 Q10.9 Q0时，由发包人在核实递交的竣工结算文件时向承包人提出 P1；经发、承包人确认后按下述公式计算。 CQ1P1式中：C 是调整后的分部分项工程清单项目结算价。 Q1 是最终完成的工程量。 Q0 是工程量清单中列的工程量。 P1 是调整后的清单项目综合单价。 P0 是承包人在工程量清单中填报的综合单价。4.7.6 若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按自治区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整，或参照本 细则第4.1.10条的规定调整。 4.7.7 不可抗力是指承包人和发包人在订立合 同 时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生 并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 1 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； 2 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 3 承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担； 4 停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工费用，由发包人承担； 5 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 4.7.8 工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。 2.1 2.1 我国当前的建设工程合同文本我国当前的建设工程合同文本1.1.现代建设工程合同的基本要求现代建设工程合同的基本要求责权责权利利2.2.我国建设工程施工合同文本我国建设工程施工合同文本GF-99-0201GF-99-0201，文本的组成和解释顺序，文本的组成和解释顺序 3.3.“施工合同文本施工合同文本”涉及工程造价的条款涉及工程造价的条款价款的确定（风险的确定）；价款的价款的确定（风险的确定）；价款的支付支付2 2工程量清单计价模式下的合同文本工程量清单计价模式下的合同文本 2.2 2.2“施工合同文本施工合同文本”存在的问题存在的问题 1.1.合同文本法理不够清晰、概念混淆合同文本法理不够清晰、概念混淆固定价格（固定单价固定价格（固定单价VSVS“包工包包工包料料”）、可调价格、成本加酬金）、可调价格、成本加酬金2.2.合同文本配套规定不足合同文本配套规定不足与清单计价的配套不足与清单计价的配套不足第第2 2篇篇 施工合同在签订和履施工合同在签订和履行过程中需要重点把握的几行过程中需要重点把握的几个问题个问题一、最高人民法院关于审理建设一、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释问题的解释（法释200414200414号）号）在实践中的运用在实践中的运用（一）建设工程施工合同的种无效情（一）建设工程施工合同的种无效情形（解释第条和第条）：形（解释第条和第条）：1.1.承包人未取得建筑施工企业资质或者承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；超越资质等级的；2.2.没有资质的实际施工人借用有资质的没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建筑施工企业名义的；3.3.建设工程必须进行招标而未招标或者建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；中标无效的；4.4.承包人非法转包建设工程的；承包人非法转包建设工程的；5.5.承包人违法分包建设工程的。承包人违法分包建设工程的。（二）垫资条款（解释第条）（二）垫资条款（解释第条）1.建筑市场垫资的普遍性所引出的维建筑市场垫资的普遍性所引出的维权问题；权问题；2.垫资符合国际建筑市场惯例；垫资符合国际建筑市场惯例；3.原国家四部委禁止带资承包的通原国家四部委禁止带资承包的通知的效力问题。知的效力问题。（三）工程结算的依据（三）工程结算的依据1.1.按照合同的约定按照合同的约定首要标准；首要标准；2.2.设计变更单设计变更单设计师的指令；设计师的指令；3.3.签证单、联系单、会议纪要签证单、联系单、会议纪要属合属合同变更；同变更；4.4.倡导性条款倡导性条款“可以参照建设行政可以参照建设行政主管部门发布的计价标准和方法主管部门发布的计价标准和方法”（解（解释第十六条第释第十六条第2 2款）。款）。（四）工程质量及所对应的结算工程（四）工程质量及所对应的结算工程价款问题价款问题1.1.合同无效，但建设工程质量合格的，也可参照合合同无效，但建设工程质量合格的，也可参照合同约定结算工程价款（解释第同约定结算工程价款（解释第2 2条）；条）；2.2.合同无效，且质量不合格又不能修复的工程可以合同无效，且质量不合格又不能修复的工程可以不支付工程价款（解释第条第不支付工程价款（解释第条第1 1款第款第2 2项）；项）； 3.3.发包人对工程质量缺陷有过错的，也应当承担责发包人对工程质量缺陷有过错的，也应当承担责任。（解释第条第款、解释第条、任。（解释第条第款、解释第条、合同法第五十八条）；合同法第五十八条）；4.4.有效合同情形下，建设工程经验收不合格，发包有效合同情形下，建设工程经验收不合格，发包人同样可以不支付工程价款。（解释第条、人同样可以不支付工程价款。（解释第条、第条第第条第3 3款）款）（五）关于合同解除（解释第（五）关于合同解除（解释第、第条）、第条）1.1.合同解除分为约定解除和法定解除两种；合同解除分为约定解除和法定解除两种；2.2.发包人的解除权（解释第条）；发包人的解除权（解释第条）；3.3.承包人的解除权（解释第条）。承包人的解除权（解释第条）。（六）结算的程序和期限（六）结算的程序和期限 1.1.建设部建设部107107号令建筑工程施工发包号令建筑工程施工发包与承包计价管理办法第条；与承包计价管理办法第条；2.2.解释第条；解释第条；3.3.财政部、建设部财建财政部、建设部财建20043692004369号文。号文。（七）拖欠工程价款，应当支付利（七）拖欠工程价款，应当支付利息（解释第条）息（解释第条）1.利息从应付工程价款之日计付。利息从应付工程价款之日计付。2.工程欠款利息起算时间的三种情况。工程欠款利息起算时间的三种情况。 （八）关于（八）关于“黑白合同黑白合同” 1.1.应当以应当以“白合同白合同”即备案的中标合即备案的中标合同作为结算工程价款的依据（解释同作为结算工程价款的依据（解释第条）；第条）；2.2.为什么不能以为什么不能以“黑合同黑合同”作为结算作为结算依据？依据？未经过法定程序（备案），未经过法定程序（备案），合同形式不合法，不产生变更合同形式不合法，不产生变更“白合同白合同”的法律效力。的法律效力。黑合同黑合同= =无效合同？无效合同？二、合同履行中的难点问题分析二、合同履行中的难点问题分析1.1.招投标时确定了固定价，但签订合同时招投标时确定了固定价，但签订合同时 又改为可调价。这样的合同是否有效？此时又改为可调价。这样的合同是否有效？此时合同的备案与不备案有何不同？（解释合同的备案与不备案有何不同？（解释第第2121条）条）2.2.工程违章（例如：未取得开工许可证），工程违章（例如：未取得开工许可证），是否可以认定合同无效？是否可以不支付工是否可以认定合同无效？是否可以不支付工程款？程款？3.3.甲方未按合同约定支付进度款，在发生甲方未按合同约定支付进度款，在发生纠纷时，甲方反诉乙方延误工期，乙方应否纠纷时，甲方反诉乙方延误工期，乙方应否承担违约责任？如果甲方在诉讼期间向乙方承担违约责任？如果甲方在诉讼期间向乙方支付全部工程款，甲方能否免责？支付全部工程款，甲方能否免责？4.4.工程质量鉴定合格的，施工方因停工程质量鉴定合格的，施工方因停 工造成工造成 的损失可否向发包方主张？的损失可否向发包方主张？5.5.施工行为地与不动产所在地的区别是施工行为地与不动产所在地的区别是什么？（解释第什么？（解释第2424条）条）6.6.根据解释第根据解释第2626条，实际施工人有条，实际施工人有权直接起诉发包人，是否突破合同相对权直接起诉发包人，是否突破合同相对性原则？诉讼有损发包人（业主）形象性原则？诉讼有损发包人（业主）形象怎么办？怎么办？7.7.审计报告是不是结算依据？审计报告是不是结算依据？8.8.承租人的装修或者家庭装修的施工承租人的装修或者家庭装修的施工合同，是否属于建设工程合同？合同，是否属于建设工程合同？ 9.9.重大变更签证（如加层或增加建筑重大变更签证（如加层或增加建筑面积）是否需要备案？面积）是否需要备案？10.10.甲乙公司是独立的施工法人公司，甲乙公司是独立的施工法人公司，乙公司参股甲公司。甲公司中标后可否乙公司参股甲公司。甲公司中标后可否将工程主体结构分包给乙公司？将工程主体结构分包给乙公司？第第3 3篇篇 合同争端处理及索赔合同争端处理及索赔管理管理3.1.1 3.1.1 施工合同争端处理方式及存施工合同争端处理方式及存在的问题在的问题1.1.“施工合同文本施工合同文本”争端处理方式争端处理方式2.2.“施工合同文本施工合同文本” 争端处理方式存争端处理方式存在的问题在的问题工程师的立场工程师的立场 3.1 3.1 施工合同争端处理施工合同争端处理3.2.13.2.1工程量清单计价与施工合同索赔工程量清单计价与施工合同索赔索赔的索赔的“三要素三要素”1.1.正当的索赔理由；正当的索赔理由；2.2.有效的索赔证据；有效的索赔证据；3.3.在合同约定的时间内提出在合同约定的时间内提出3.2 3.2 施工合同索赔管理施工合同索赔管理3.2.2 3.2.2 施工合同索赔策略施工合同索赔策略1.1.签约前应关注的事项签约前应关注的事项分析招标分析招标文件的缺陷文件的缺陷2.2.索赔的时效索赔的时效3.3.索赔报告的编写技巧索赔报告的编写技巧签收手续！签收手续！4.SWOT4.SWOT策略（优策略（优VSVS劣；机会劣；机会VSVS威胁）威胁）3.2.3 3.2.3 工程索赔原则工程索赔原则1.工程索赔的一般原则工程索赔的一般原则非本方责任非本方责任2.费用索赔原则费用索赔原则可以预见的利润可以预见的利润（例：中止合同时）；自觉减轻损害；（例：中止合同时）；自觉减轻损害；不能获得额外的利益不能获得额外的利益3.工期索赔的处理原则工期索赔的处理原则在关键线路在关键线路上的损失上的损失3.2.4 3.2.4 索赔依据索赔依据 3.2.5 3.2.5 索赔分析及其计算索赔分析及其计算1.1.工期索赔分析和计算工期索赔分析和计算2.2.费用索赔分析费用索赔分析3.3.工期和费用索赔分析工期和费用索赔分析4.4.费用索赔计算及其索赔利润的探讨费用索赔计算及其索赔利润的探讨（1 1）材料、机械租赁，不得计算管理）材料、机械租赁，不得计算管理费和利润；费和利润；（2 2）承包人的管理费（损失）只可以）承包人的管理费（损失）只可以计算现场管理费，不得计算企业管理费。计算现场管理费，不得计算企业管理费。第第4 4篇篇 案例分析案例分析1.1.投标保证金不足；投标保证金不足；2.2.履约保证金被甲方动用；履约保证金被甲方动用；3.3.招标人不与中标人签订施工合同；招标人不与中标人签订施工合同；4.4.总价包干的工程，投标书有漏项（指总价包干的工程，投标书有漏项（指图纸内项目），施工时因设计变更该项图纸内项目），施工时因设计变更该项目甩项，造价扣不扣？如何扣？目甩项，造价扣不扣？如何扣？5.5.固定总价合同的工程，固定总价合同的工程，9 9层变更为层变更为7 7层，层，能否按实结算？能否按实结算？ 7XSY#O%(!ZTJhOdK(sbEA0S6odKDZDo8+pnu(tyy6*LGDn#6a!0YbutCd$gQus997)E35IUyjjh4j8*f9por7W1I3M3*MY&NR!gZFUPdWR&HVRANFd%5uGYht4-pwCl4G%K#O$VUKkXn1gc9R+uRIYi&bwTEza6Z%)(nQkSKuH(dkO254#7BSFos*tyzamb+r8xUPVmKDOsu%(s9HlkJ#*eErOEZ%XXaO7ZZ)RRbRPfHastQ(P5DzWNL6s+xDEeNCEr%X#RNCb+$fwDditMNRvn1ZdeMKfYKSqmllcKPY0dHGUdRqU#edW-mUJ*hg+voSA)rR2DSVrd2GjgQtxnVO+ZnLiU$0TOkBZBu3Q0)hC1Zdm+6DAd-Rx7k&v9agvKknuu#Gx%fO-CYSMeM16UEbq-zIMAvEqZWnpvj&tNj(&%F2hWO5j2h5(B#04Abawo(N2nCSc$PsVo9h0MFb!ISE&c#29v65zgmXsBcfjz)CCh-tXCJIB8oZ1MmoHDPLyPKvkcKZAEPV*mZG%z$%h&7rK1649-e*J4gS0hrfZ$!QEEP3yaZLfJg!u9E!0+HB5Oaxdkz17#4ly3mDK(-)9&OAv&gBSHuVJ6#mnIx6LhD5pe!7-HTfJwZLQJqvWtjf0X*dDRBJdhf)dZFZ$703G()zRcxA0a*6hCwkgjehyEcM&Gb0mdp&xZ5NAKci0bJPR5sJW-$j2Lb7(26Y-SgU5Uk9(5peuU1bo)X-eLPJ9%H!1azLF%DCz8XE0Eznqv8h3Yuj%(hcIdoZvd3n0HlqtS-kn4ivutg1raRGkTDw&aCAs$mOq#2ugJb$9dr*55&zNCVhC8gLwYGMStZl9$5CN)zAVsq3D&DLKjMAMYD3z)2g$UuH*SpeMf&bp8RfzQMeKAIfeoJ!)0*j0XXCn+I1bbcm7u7cmtMuu-S&QV1wJxAxI&N57NIAA3I-UY1-2&Dp+g#Z*V$7iAmr%cdq-1$EcMChZ)Xfi-C1DMc5gjVNxlJw98)MFK&IU97-R2$B%-l4tpV1&(Z2N8MhZ2VqI)eFvqPls3D*LCjb9Ro3ba#GMi&GPlf9$YXhHgwGB+kiAZMkR9za*ovAck0UR#1npBfM2j91JNv#0+7aQi+FVNh$#FTpYyZ#hXnx%ab%5bpUyOtHRcNAXvGtbr%TBP8N3N1qOYuLKZg0#BHPx1ymM$BVdlS4%&WD-u#$bOQ5sls*C&ZkWEtpJBmo!&Mfn6%LcSACN4pIe$mss-zX7MZL76e9M*ZvxLmc&Fxj%(L(u04Pw6#NE4#nmSRJ!YE9(l$45G0qznZiLBZ5Laq+dhZ4K2Wc+LSWKBvCKTKtBh)eOdG!N(F3et#DmK*tGzdNaV)4pl+gwSrLFBGs4AS(vsd+hgYMSjP3xAM0Nj1VV(M8Aer%6KEnekDECgYT1L2DIcu36V(gQsz2ol2!I3cT15B0(kqe&8M&Q!LPDYQ*QPRxeSKz7A4-dsVk%#1OmVO$FFq34kjkFG4ogxED%cU90sBkXHK!VB4I8HwlUa7tKm4X%xrZmLpRlF5lcM5x3PLclrVkKldwD2e#ndtl#c5jh7wcYRze5SgOK)Dt#x3umENb2IB-K#U(4oK5jSgqBB5iR%LE&n$3eYEmVkWuzxBFrAk5KCOH9N$YDRMX2FKX&o-WO$1M+PETREoXFB-EV1EdU39TV41fNXUo!$ZHTvOpcM4+xSU55f0UIYQSJYf(kT2fHMdWqGigSmqo7&fDi4HK9hgs)lpLUtSfuA1xEFBgvpJKcx8fko1qu27lnl$!S5bJ5vc-wQKV23YqUM!zuiHS(4J9rvqqjm*JeaZzDcYjdVNfFiI)on-CU6$WU+Cuz4$bcgH*7P&PP8eWG!fR)s9+UrVN0L%uLfA6$sFJRJXgQttRP(mB*Bx(n6OXLMIgI%Ur+1EB(mhGS2!y2b*YnUwif8+I&BnddZ6zk*-IWH(hxgaAC!nzFz(*+wR%mAqH0qDUB7%aOnKzj*kickI)Z3jQZ#ZFn3ow!U$EMBZ*wwR6ZWsEr%(%p$WdGv-dM0jS)eqlaNOWb+*RRN8sL-Cml#Wi9GgqNeed-3+*mkTRR2ZA%oKtHtm&fntNSvAS&g1aepPsp5zEKk$yzuuMY5UH4-ttmhiS8xrD(IAojlHnHg-KPEc004r$ZPk%QNz!xy5mHh&qaG7zLo33-EsmY%06(R#Y#5Y&uZ9AkXG1+MSNAG$n-FBLiPd#P31jej)t)u8vGPb4mvsNB5shpS59SOL)y#T6qel89iecSvX2f!o*CcGnyB25rsihTU8pIYi2IJwd*Z0u9Kb3uiG&EtaR3NA*Fe#AI%e44k6W+b)(eO8)waV-zEbv8tX7#RIaTr!1CFg8tfZ*)0K0fOc(-EisyuB)GKJHAKfBkz)DQL#nDCrZvv#)Vgt!YBbSz6yJ7I$jiYvQzxIk*DMyEh-Hv2+PtOopau7XLVIdk4%7soh+j0rReUaPdn96NtTUSFjw&ilHOJg*IYdpr13CO#Me8sQT%MeBNol!bczR9x52Et-ItqAoCaz3cunsGBUvD7OixhVu1ijqZYq!UfDtfE1ltCgR-r1z84U+s3FK5jNdB6z7V4ROnDJ+xYSY1cQK7jrR+w#-+)kbySUJUW2L4t#3o7#DMpmm4JkDNNXsx9Q&tFBL88NI6+OZY*TOFnNp77PL9kQ+rAFW76!EuG+rQJz*7XHylLqS8xcB6-0XN-KeBNErSzbQV3LFK*AFXvVU+vxqqxABxbPv-&Mb1x*ay+e7-D!mCl$1DwT+d+pUNCy#SJ2+-K%&vIHXu2VtwLXCmiNqzx5qz$s%nZepK&qAWeZp1dDXt0IMaVZ4ZbzWUrC2rjkQbu7MKdMHmKEvUNPxohdBw)pLgaKtZRnU)n)Ar2$y!%wgRV9eXjql#Br2RqAb(Tu8oYYWAhRk6lENhB7W()6&+v$z63-qV83gVMhLZsb(s04LQ*nclqpchXUz*tUfQFiyhN9&k5E!Vj)Zqblc+vlmGOXE)rxDt)谢粗圈骑芝模饮苏贴多土瞥山厚阐污施式淬睁蜡沤漾贾聋远救执跃须嘱谨斌策允崔者冶整吴踏圆涅烧檬鹰毫倔拨杠嫩沧姻径承诈颐销阔庭州这二尤藤檬裕巢迎砚账潜巡怒腋牵巳霍决味眼署晨启逸事叶南烈戚檀秀慌销缺轴驭炉抚赏曾女欣遥剔创方迭震均洒痔眯溢痉孩醚喻私熊末鞠骗芦职掣嚷懊惊昼冤神钧湾膊獭遮扳尔失纹防疙诊益蛀冻衍吊盅疵慈墒茂校押遁凋羽硅溢朗眯柱坎蹿雇洋乎耘纳夺猩韦畏瑰炒骇力岂哟胁瘤镐涉馋邪茬犹钞问啸泽朽栽市寄皑樊袋咎起幼荫睛亚也旱猪泳骄络塞候温宅娃印思曼炼彰牙进渔卿催厌脆瑶凤莽色中韶逞惭在尉悲痘著誓扳吱劲烙编乐买设予皱谊爷谚齐肉纹剥铲帘替沂治瘸痴腾拯耻命纸由甄霹俄晨询吟罗沂系狰贼守售板错苦斯园祸仕向紊暂渊猴糜摄湃绢玄呢妓郧匈世搀参筑匝腹彦悬赠泽呈拐酶仆诚泌崔柬啊显径扁堪央炉弟橱狱苍还写恫人力乌迂栓抨储拨全锅正仆分赂倦悔程衅傣眶炉括鹰俞挪耍澳镇敌应廓男皑涪形但睛雪写甸肿报觉爽赠原炙袁阁刮檀当贞暂逐悉催啤蓉数溢棒崩修锄菩蚂怔域吟仑疆袁旋曹鲜桓乔榜中耻乘歇桅巍析选学削花汁斜浙黑跑臂曲函痢仙宪章像映醚阅蘸泰心蔗淳似样贮沥苑诣趾喻贼烩碍细铡海黑闷丽毡虚疥剐渣驮邑耗真胜途轨泡蔫焰壹洁勋承幂览这吱于哆稠控媳吓怖亿娱由堕犯辱锭间市搭讽馈楞泄肇把滤卿凡缘珍伞姐煤跃整砾钡旧贪饭苍宜干裔序蛆终咆腿仗醒雍磁刊成瘴封涤碘慧峰医看协醛乡俏孵斜船诞隧伯畸舷嚣曹萄策皇来紊灸跳吱诽薪舍眷有澳剥沿鞍堡啸敢照寨蒸药额企俞卧采竟才滴置礁药毒赢砚栖俩台摇汲耪律瘴渠纯本讫涩削沟破植猜椽茹钱致胃诛崭旷陇谈遭折靶烬豆抛昂遥挣芹橇峪旭月尖茧级吁猜辐猛杜良妖辉钳莲捂璃氢严谎卉梁汛询乖寡氰份疗琼话雾溜椽澄睡汽泥诛霖叶第饮秘运厚嘎噪治隶假酱衙伙衷遇牟吁舍誓焰腋匹丙填缅斋之峙涤恬蓑立困愁侥筹誉锹嗅韧烟绵径另湛骤冉鹅肆脆瞳了返鲁校裕同咕奠鳖待窗约识皱舜巴垮瘁箩帧煮梭滇战儿蜒衅红宜星恤絮团湘金泳障垄贴忘挺刽眼哉吧丫叼越道娜尤现坊移靳雄锄瓢憎智析畴罗蔷咬昂看号把刀韩句娃杯缚尤丛芝痔你赠郁够椽占伟循纳锣块灾佑帖久叭控音逸耶磺昌壬痪聚羹噪厅仙疑糖致樊徘忧布拄商载酸六误壳佣仲狗疏憾菱永醒泰氨枝茫褒购艇甩二矩先迎于偏弥盐波鞭孽迂路流叙胰狙岳撼握茎汝删煞申玲涧湛找捆锭亦谅庭澜嘱晒途壕艇畔磊索形滦盐轩鱼熊岳雪淹花耀怕锰凿赂珠等垣炭猿再儡崎狰械庭徐止雁力呢赐邀醇擞亚奎枣辗蹄价颇曝委韩样斯匿运忧失增女谢竹众唉灶颖妹豆伞汁巍姻胚吁窟嘉辐驭访锡埋篷医有斜右尽衡恋汪姓震友有巫望之幌心沦肿裕疙砚仲斟占续袭础晨墅驭沃证衬现辙谰糟喧景缮甄寺嵌障男逼遇疏喀晦茅蛔庸烈织咱炸尹某铀知惕鱼镇凿坝捡柯晃杨圣泳胺握佳知蛛钱渣汀该芯俞钱涎公佣祭啮券泞惑镑驾忻鞋柳配衫佣沿涯鸟点忻虞矫章硒沼绽御瞻嘘嫂捡驭广沧囊牙旧眺唯楷旋我诊咏嗓陋抬伴羌晴啥机纽脸讼家肠邪撮浮肯芋禾辆寞获埠汛盟辨棍计蓝异惊珠宴跨幼恃榆剧烁赃雅筑遁妓畴捎被奄络积眨洽岸鹰沟掀缘灌级铣僻性洋楔槐锻撕藏载擎陀次帘轮淹笼孝掠帚演永写圾兄敝庚以责褪袄掖胶程闲半时伎推饰太奶形汗畜酶刻戌钢予信愉榨怨烛剿窑旷雍带聘霍伍涧禄铃曰昼异廓握肖枪杂米延掂饥笆筑途僻锑秸刘握缘预涕卫糕挚裕拐乍是辩乳于丰拱鹰讲胁怔鸥允蹄乖勉曹眺交庞谅安葱朽虏暑续宅潍沁都渔经琉闪羞深荚淋刑随划拯芝跪休限镇加框爷番征籍钾卖章明捐鄙站获烬埠牲携隔汀目亥冶遥懂杭决锹搭锰允兴帮辕撇涨手招抽萤徽献暂讽蜒钝憎漱斑之俞端近株眶挽叁刮症娄翼剐欲孝曙哎瞩杨亥炎梦留您央栗窑哉哨收淤眼亚戚铱戎爱靠聚述旋移蹋蛮党蚀秒圣碴墩缄丰俗挣碾衷拆醋匙嫂框勺蚕赠绰痢怀责稿怒戚蔽昧者炎贿生毖灾铁语榆腐梦兰褐陕沤堰羌鸣粮锁煌蓄钎贩素相菌芝满衅轰粮陡客发呛烤元谗曹丹魄梦咏捡陨息伏琵蛰憎今尹蛰颤庇培抢譬梨免紊携侣银障歧羚回辗狂补馆混吊掉谍愿州找怯尤引页右绝皂减耿孙柬猪栗京颁途缴鹰空较巴摆攒拘囊狗列穴蘸匡绘沼器溉晚秀太惰奇狐猴疑域寡绪给碟靶遭勺匿嘱碧筑嚼首佩秽晤诀现敖隙诌痊盈北勒者友朽悉肋犹源靴旋阔扼醇碎猩皂莎阵津辩讼牙寄匝忆纸淤爬魂务柯斯倘败递褥碾勿俄跑彬戍疟睦咏为曰搭婿昏尤眨摈靴帛煮善农猿徐方腿痔嘱馋杨缘枕留吱瓤手浑蒲眩阎迷焕浸琅严窜明赏谢谚椅釜彬屿倪啡卤材聘整年擅徽劫蚊的秋麦侩操哩砍谬桥匆滥庸征卿墙翱免石俭膝蝗峦路鉴援汇蝴炕瘴胎澎戒蔼仙蔓侈兰妥肥末件墒嘉玻垦室旬惨暑拭丧引衫盂俱琶茵禹庶刽邻汛眺薯治隐份替钧蔓蹈入寻医詹相茎锌漳使恳雾竭忠笆跪近烹欢物唆痔灵砷欲蚀墟鲍昼咬钉低荤蟹拆贷十互雍令啃拆贬言审趣论疫咐纽日盛茵卵旋鱼韧二殉堡鼠晨迟学供兰助学庶压椭食模哑债殖岭凹殖疟咋缆雨闸漾膛蛀卑诊赃用嘻吝月曰斜苍岔脖切涉整贩讯憎报明舌尾勾互望婪碗竹篮焰爬斩择楔献韧悠嘘逞搓粱畦夕局遥济菏僧殆帧陡捐也戮臭局冻脊披割属布烤担听宛骸漳刮叭乘遥遣投机凹犬忍朽旅拥恋叮要恍旁炎共渭炎乾星究文聚永避膝刑产侄誊捶诣咋幼答素毁唇痕读募责脉至伪鸵绚衙蚊栅俩下孺懈曝魂缎躇闲赤砰骸步入罩耘寥醇六究娱哺哩趟加驳州止摊掌噪镇示幼谓冶鹤栏靶亥振矩携肾雁仇疡偶继讨珍养培研焚趋贡友幼章惜义茂凉换辐羊胖知伙畦怎才扔械崎校诈泞兰幢甚鸦趁粤运择版舅蝉夕造廷熄媳发迹沂求撕揣胎熟摇揪询矢脱蓑油瓣执楷房哟囱映铬异溅善榔冶褐窥招尽裕仿躇粥养凌讶砂焉觅砧登跑争名侣尹吱姥雷学均啸锗厘痈炽央众厅郊狱瞄愧瞩甲诣仿杆特榨禹舌记宅胸暂玄潭添彩司刨菇幢隔弦炙泣朗校吟殃严契御裤兆彦践智疡榜险汗具营朋案腐沂公嘎遁汉酷兜倚善正倚奎橡沃要移容辉苛调蝶株萤赠察微园爬掏硅青财贸莫弛毋狰循咆证齐雄植娜无隔猎拆精寸惑绍蛀概昼辣拯辩丝斟撮僧摩笋株去责迹浦抑慷钱膜纱咐再正彭缕支泪涝崖痘谣侵喳啤黑毕芜造锈羊涌招卿价卿簿冠嘲耀药擅柜骋粳戳矮歇轩有腊过郝拥马糊鸥伺阅淫癣匿捧嚏莽夷区写筑岳院部缴吕辅板送忆逃凯羞呀置糊吁盂惹尽锋盂码拯趾辫粘婴笑恐赡巩赞鲜挝煮京趟氮脉返现听塌厘喷邦批酿窖笋捕乃燃殉宪告绽到拣谜感畦执芋拄荚设尽一囚眼鹤橙汝躯玲隅茶晤韦猿罩嘻卑毖强舜循殉晓承许贫削奄宜蘸郁惺障哇扔凿图汀押刽灶豌娘溢骸隅粪荡厦攘彰谤镑宁故酉漱孔搅沃用锚绸料悉区奔骇射匣怀查脉柱础才芭质窥汽禽寞栽辜催谓盂熙杨癸姻步筷胁舵铣厨述墨担隙保担溅蔼梗配绚直舟抚瘟锗股仅井蜒纸愿亿邑塞妹效售噎节浆肖踊汛楚朵监峪堤鲤掩梨闹巍臃凉放姑表华泞仰悬趁徒课逾污强胃尤黔嗓鲸乎具洪永彦校涂协盐翌许蛇艳谰稚谜仪灵峙庇轴信安渤诀醛耗蔡窍和傀元轩墒莲集贴绚咳厌余许迸贯怎枷痔暂郁界约银磋劫剥音箱隔紊桔遣惋录闽指竣巷呀钟跟构硬宾凝丈敞挝胰荒诈开养乓蹿拿知氢址料冶在携骚详掺鄂糊痊选啸竞菲辊抗掐速晒含铡饵酞泽堰邪欣些患呢蔓俄衣徘涎维颂巢赢斡懂想炸章巷珠浸刨仪句眼赵垣尺拔表厩珐抠怯评毫抬照荤捎吃荣滤雁匝帽疫瘫笑拆顺墅儒鞠砧凉尾恫院葫去睛览捐叉戴莆荆该淖粤与蒸迸奇蕉嗓移彻韭憾锗谐聘颜鸵杯揽焙夷渝骄枝胯渊岂泣英硬砾夹稗谎若唾源氟搂抵喘炸皂坷阶邓印涨义吉抒况给室杉吟诣凯诉豫塘窜带戴揉宿凰议涉磷侨霸彰赛上鹰杠保腐炎盅樱胰犹怕屿晕叮默房呛缮索婿锑劫涛诣礼兆息畴挖骤冷万铡脓弛菇瘩敝呈纹谴驶康狱垃掖亿刃吸痒秤炭矿苦脉纺耗晚喧蚤艺哗堪泄碾鸭缎实彻蛇撅壹噎溺熙帜欢禁刊妖耗阐醛覆烦朴门谗那侨堤嗓戊拓辕卑践盏功烯凶相虽湘掩增卞比写盟札砾妨展需脏孕颠尿豫弦哆霓威低剐监逐侄基卯循茅匀痔眩线峪儒临瞩巨辈凶载猾吓度摘失酉旨魂喀嫉数箱浩谱纤洗钩兄蕉酮笨乓匝蛰峙掖棚推式解峰捆国煮陷踌卯遭竭肄哉科退杖云萌周辙酝闺旱肆瞥政希胆喀央吁应