最新国家一级造价工程师建设工程计价职业资格考前练习 一、单选题 1.关于概算指标的编制，下列说法中正确的是()。 A、概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标 B、综合概算指标的准确性高于单项概算指标 C、单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明 D、构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 5 节概算指标及其编制 【参考答案】 ：D 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是概算指标及其编制。选项 A 错误，概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标。选项 B 错误，综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性不如单项指标。选项 C 错误，单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍。选项 D 正确，构筑物是以座为单位编制概算指标，因此，在计算完工程量，编出预算书后，不必进行换算，预算书确定的价值就是每座构筑物概算指标的经济指标。 2.对于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，适合采用的安装工程概算编制方法是()。 A、预算单价法 B、设备价值百分比法 C、扩大单价法 D、综合吨位指标法 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 2 节设计概算的编制 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 设备价值百分比法，又称为安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算，该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品。 3.下列有关分部分项工程量清单的说法，叙述错误的是()。 A、分部分项工程量清单项目编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置 B、工程量的计算结果可以分两种情况得出 C、同一招标工程的项目编码不得有重码 D、工程量的计算要按照相关规则计算 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 1 节招标工程量清单的编制 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 选项 AC 正确，分部分项工程项目清单的项目编码，应根据拟建工程的工程项目清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。 选项 B 错误，工程量的计算结果要具有唯一性。 选项 D 正确，分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程量计算规则计算。 4.下列有关静态投资部分估算方法的描述，正确的是()。 A、在条件允许时，可行性研究阶段可采用生产能力指数法编制估算 B、在条件允许时，项目建议书阶段可采用指标估算法编制估算 C、在条件允许时，可行性研究阶段可采用系数估算法编制估算 D、在条件允许时，可行性研究阶段可采用比例估算法编制估算 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 1 节投资估算的编制 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 静态投资部分估算的方法很多，各有其适用的条件和范围，而且误差程度也不相同。一般情况下，应根据项目的性质、占有的技术经济资料和数据的具体情况，选用适宜的估算方法。在项目建议书阶段，投资估算的精度较低，可采取简单的匡算法，如生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等，在条件允许时，也可采用指标估算法；在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即指标估算法。 5.建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是()。 A、生产能力指数法与系数估算法 B、系数估算法与比例估算法 C、单位生产能力估算法与比例估算法 D、系数估算法与单位生产能力估算法 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 1 节投资估算的编制 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 混合法是根据主体专业设计的阶段和深度， 投资估算编制者所掌握的国家及地区、 行业或部门相关投资估算基础资料和数据，以及其他统计和积累的、可靠的相关造价基础资料，对一个拟建建设项目采用生产能力指数法与比例估算法或系数估算法与比例估算法混合估算其静态投资额的方法。 6.国外建设工程造价构成中，未明确项目准备金的作用是()。 A、为了支付工作范围以外可能增加的项目 B、用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况 C、用来补偿估算的任何误差 D、用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 1 节国外建设工程造价构成 【参考答案】 ：D 【本题答案与知识点解析】 ： 未明确项目准备金不是为了支付工作范围以外可能增加的项目， 不是用以应付天灾、 非正常经济情况及罢工等情况， 也不是用来补偿估算的任何误差， 而是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用。 7.根据国外建筑安装工程费用构成，现场管理费应计入()。 A、材料费 B、施工机械费 C、管理费 D、开办费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 3 节国外建筑安装工程费用的构成 【参考答案】 ：C 【本题答案与知识点解析】 ： 根据建设工程计价第一章第三节，应选 C 项。 国外建筑安装工程费用构成，现场管理费应计入管理费。 8.根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法(财建2016503)的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，建设单位应在()内完成竣工财务决算编制工作。 A、2 个月 B、3 个月 C、75 天 D、100 天 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 6 章第 1 节竣工决算的内容和编制 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法(财建2016503)的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后， 应当在 3 个月内编报竣工财务决算， 特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过 2 个月，大型项目不得超过 6 个月。 9.关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。 A、施工现场临时供水管道的费用计入建设单位临时设施费 B、建设单位临时设施费不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用 C、新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 D、建设场地的大型土石方工程计入场地准备费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 4 节用地与工程准备费 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 场地准备及临时设施费的内容包括建设项目场地准备费和建设单位临时设施费。 场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑。 建设场地的大型土石方工程应进入工程费用中的总图运输费用中。 新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算， 或按工程费用的比例计算。 改扩建项目一般只计拆除清理费。 此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用。 10.在满足住宅功能和质量前提下，()有利于降低造价。 A、适当加大住宅宽度 B、增加住宅层数 C、适当提高层高 D、提高结构面积系数 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 2 节设计阶段影响工程造价的主要因素 【参考答案】 ：A 【本题答案与知识点解析】 ： 在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。 11.采用工程量清单确定的单位工程报价构成内容是()。 A、分部分项工程费+措施项目费 B、分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 C、分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 D、分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金+预备费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 1 节工程计价基本程序 【参考答案】 ：C 【本题答案与知识点解析】 ： 工程量清单确定的单位工程报价构成内容为：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。因此，本题应选 C。 12.根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的()。 A、基本工资 B、奖金 C、津贴补贴 D、特殊情况下支付的工资 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 4 节人工日工资单价的组成和确定方法 【参考答案】 ：D 【本题答案与知识点解析】 ： 特殊情况下支付的工资，是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资。 13.进行厂址选择时的费用分析，项目投资费用的比较的内容主要包括()。 A、动力供应费用 B、给水、排水、污水处理费用 C、产品运出费用 D、生活设施费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素 【参考答案】 ：D 【本题答案与知识点解析】 ： 建设地点(厂址)选择时的费用分析：在进行厂址多方案技术经济分析时，除比较建设地点(厂址)条件外，还应具有全寿命周期的理念，从以下两方面进行分析：项目投资费用，包括土地征购费、拆迁补偿费、土石方工程费、运输设施费、排水及污水处理设施费、动力设施费、生活设施费、临时设施费、建材运输费等。项目投产后生产经营费用，包括原材料、燃料运入及产品运出费用，给水、排水、污水处理费用，动力供应费用等。 14.根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，关于招标控制价的表述符合规定的是()。 A、招标控制价不能超过批准的概算 B、投标报价与招标控制价的误差超过3时，应予拒绝 C、招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密 D、工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 1 节最高投标限价的编制 【参考答案】 ：D 【本题答案与知识点解析】 ： 招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核，A 选项错。 国有资金投资的工程，投标人的投标不能高于招标控制价，否则，其投标将被拒绝，B选项错。 招标控制价的作用决定了招标控制价不同于标底， 无须保密。 如按照规定应编制招标控制价的项目，其招标控制价应在发布招标文件时一并公布。C 选项错。 工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。D 选项正确。 15.在下列措施项目中，宜采用分部分项工程项目清单方式编制的是()。 A、二次搬运 B、大型机械设备进出场及安拆 C、冬雨季施工 D、夜间施工 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 2 节措施项目清单 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。 选项 B 为应予计量的措施项目，应按分部分项工程项目清单方式编制；选项 ACD 为不宜计量的措施项目，应编制总价措施项目清单。 16.下列关于确定分部分项工程和单价措施项目综合单价的注意事项，表述正确的是()。 A、当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准确定投标报价的综合单价 B、政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行的调整，发承包双方应在合同中约定合理的分摊范围和幅度 C、发承包双方应当在招标文件或在合同中对市场价格波动导致的风险约定分摊范围和幅度 D、承包人管理费和利润的风险，发承包双方应在合同中约定合理的分摊范围和幅度 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 2 节投标报价的编制方法和内容 【参考答案】 ：C 【本题答案与知识点解析】 ： 在招标投标过程中， 当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时， 投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。选项 A 错误。 由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行的调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。选项 B 错误。 对于主要由市场价格波动导致的价格风险， 如工程造价中的建筑材料、 燃料等价格风险，发承包双方应当在招标文件中或在合同中对此类风险的范围和幅度予以明确约定， 进行合理分摊。选项 C 正确。 承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身的实际合理 17.某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5，外贸手续费费率为15，进口关税税率为20，增值税税率为17，美元兑人民币汇率为1：6.3，则这批设备应纳的增值税为()万元人民币。 A、257.04 B、214.20 C、294.84 D、338.64 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 2 节设备购置费的构成和计算 【参考答案】 ：A 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是设备购置费的构成和计算。进口关税=到岸价人民币外汇牌价进口关税税率=2006.320=252(万元)；组成计税价格=到岸价人民币外汇牌价+进口关税+消费税=2006.3+252=1512(万元)；进口产品增值税额=组成计税价格增值税税率=151217=257.04(万元)。 18.编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括()。 A、凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图 B、凡在施工过程中，有一般性设计变更，能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，也需重新绘制，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图 C、凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，宜在原施工图上修改、补充作为竣工图 D、为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图和工艺流程图 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 6 章第 1 节竣工决算的内容和编制 【参考答案】 ：A 【本题答案与知识点解析】 ： 编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括： 1)凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。 2)凡在施工过程中， 虽有一般性设计变更， 但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后作为竣工图。 3)凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时 19.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。 A、招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准 B、中标人应当自中标通知书收到之日起 30 天内与招标人订立书面合同 C、工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同 D、实行工程量清单计价的工程，应(鼓励)采用单价合同 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 3 节合同价款的约定 【参考答案】 ：D 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是合同价款的约定。 选项 A 错误，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。 选项 B 错误，招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起 30 天内订立合同。 选项 C 错误，建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。 20.国产非标准设备原价的利润计算基数，不包括下列()。 A、材料费 B、加工费 C、外购配套件费 D、废品损失费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 2 节设备购置费的构成和计算 【参考答案】 ：C 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是设备购置费的构成和计算。 国产非标准设备原价中的利润， 计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费和包装费。 21.在国外建筑安装工程费用构成中， 承包商投标报价时不计入单价， 而需单独列项的是()。 A、建设用地费 B、为业主提供的办公和生活设施费 C、建设管理费 D、税金 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 3 节国外建筑安装工程费用的构成 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。 开办费中的项目有临时设施、 为业主提供的办公和生活设施、脚手架等费用，经常在工程量清单的开办费部分单独分项报价。 22.工程预付款起扣点表示()。 A、未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额 B、已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额 C、未施工工程尚需工程款相当于预付款数额 D、已施工工程尚需工程款相当于预付款数额 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 5 章第 2 节预付款及期中支付 【参考答案】 ：A 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是预付款及期中支付。 工程预付款起扣点表示从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣， 此后每次结算工程价款时， 按材料所占比重扣减工程价款，至工程竣工前全部扣清。 预付款起扣点=承包工程合同总额一预付款总额主材及构件所占比重。 23.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是()。 A、安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素 B、采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价 C、按总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整，不考虑承包人报价浮动因素 D、按总价(或系数)计算的措施项目费，包括安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 5 章第 1 节工程变更类合同价款调整事项 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 1)安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。 2)采用单价计算的措施项目费， 按照实际发生变化的措施项目按前述分部分项工程费的调整方法确定单价。 3)按总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整， 但应考虑承包人报价浮动因素， 即调整金额按照实际调整金额乘以按照公式(5.1.1)或公式(5.1.2)得出的承包人报价浮动率(L)计算。 24.关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是()。 A、单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算 B、单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算 C、单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算 D、单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 3 节施工图预算的概念及其编制内容 【参考答案】 ：C 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。 施工图预算由建设项目总预算、 单项工程综合预算和单位工程预算组成。 25.在我国建设项目的预可行性研究阶段，对项目投资估算的精度要求是()。 A、允许误差30以外 B、允许误差30以内 C、允许误差20以内 D、允许误差10以内 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 1 节投资估算的概念及其编制内容 【参考答案】 ：C 【本题答案与知识点解析】 ： 根据建设工程计价第三章第一节，应选 C 项。 在我国建设项目的预可行性研究阶段，对项目投资估算的精度的要求是允许误差20以内。 26.对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为()。 A、施工合同签订前的第 28 天 B、提交投标文件的截止时间前的第 28 天 C、施工合同签订前的第 56 天 D、提交投标文件截止时间前的第 56 天 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 5 章第 1 节法规变化类合同价款调整事项 【参考答案】 ：A 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。 对于实行招标的建设工程， 一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第 28 天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第 28 天作为基准日。 27.招标控制价综合单价的组价包括如下工作：根据政策规定或造价信息确定工料机单价；根据工程所在地的定额规定计算工程量；将定额项目的合价除以清单项目的工程量；根据费率和利率计算出组价定额项目的合价。则正确的工作顺序是()。 A、 B、 C、 D、 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 1 节最高投标限价的编制 【参考答案】 ：D 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是招标控制价的编制。 综合单价的组价： 首先， 确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价； 第三， 在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上， 计算定额项目合价；第四，计算工程量清单综合单价，未计价材料费(包括暂估单价的材料费)应计入综合单价。 28.国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()构成。 A、各分部分项工程费、单项工程开办费 B、直接工程费、管理费、利润及税金 C、直接工程费、开办费、利润及税金 D、各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 3 节国外建筑安装工程费用的构成 【参考答案】 ：A 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。 各单项工程费用包括各分部分项工程费用和单项工程开办费。 29.在政府投资项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是()。 A、投资估算 B、设计概算 C、施工图预算 D、竣工结算 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 2 节设计概算的概念及其编制内容 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。 政府投资项目设计概算一经批准， 将作为控制建设项目投资的最高限额。 30.单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是()。 A、通风、空调工程概算 B、工器具及生产家具购置费概算 C、电气、照明工程概算 D、弱电工程概算 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 2 节设计概算的概念及其编制内容 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。 选项 A、C、D 均属于单位建筑工程概算。 31.在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是()。 A、工程造价 B、建设项目总投资 C、建设投资 D、工程费用 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 1 节我国建设项目总投资及工程造价的构成 【参考答案】 ：C 【本题答案与知识点解析】 ： 工程造价中的主要构成部分是建设投资， 建设投资是为完成工程项目建设， 在建设期内投入且形成现金流出的全部费用。 32.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额是()。 A、暂列金额 B、暂估价 C、总承包服务费 D、价差预备费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 2 节其他项目清单 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是其他项目清单。 暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。 33.某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为()台班1000m3。 A、5.43 B、7.2 C、8 D、8.68 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 5 节预算定额及其基价编制 【参考答案】 ：A 【本题答案与知识点解析】 ： 施工机械台班产量定额=(360050)0.580.8=230.4(m3台班) 施工机械台班时间定额=1230.4=0.00434(台班m3) 预算定额机械台班消耗量=0.00434(1+25)1000=5.43(台班1000m3)。 34.在承揽国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算与国内工程投标报价相比主要区别是()。 A、不计算折旧费用 B、不计算大修理费用 C、不计算经常修理费用 D、不计算人工费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 4 节国际工程招标投标及合同价款的约定 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 在计算施工机械台班单价时， 其中基本折旧费的计算一般应根据当时的工程情况考虑 5年折旧期，较大工程甚至一次折旧完毕。因此，也就不计算大修理费用。在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械(除去租赁机械)。 35.在用类似工程预算法编制工程概算时，需用价差公式对类似工程的成本单价进行调整，以下各项中不属于成本单价的是()。 A、人工费 B、施工机具使用费 C、企业管理费 D、规费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 2 节设计概算的编制 【参考答案】 ：D 【本题答案与知识点解析】 ： 价差调整公式为 K=aK1+bK2+cK3+dK4 式中以 a、b、c、d类似工程预算的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费占预算成本的比重。 36.已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元，主要材料在合同价款中所占比重为40，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在()月份开始扣回。 月份 1 2 3 4 5 6 工程款额 100 150 A、4 B、5 C、6 D、7 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 5 章第 2 节预付款及期中支付 【参考答案】 ：A 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是预付款及期中支付。 起扣点的累计完成工程金额 T=P-MN=800-10040=550(万元)。前三个月累计工程款额为 500 万元，前四个月累计工程款额为 650 万元，应当于第四个月开始起扣预付款。 37.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是()。 A、按政策规定标准估算报价 B、按招标文件提供的金额报价 C、自主报价 D、待签证时报价 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 2 节投标报价的编制方法和内容 【参考答案】 ：C 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。 计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。 38.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有()。 A、应扣回的工程预付款 B、应扣回的甲供材料金额 C、应扣回的安全文明施工费预付款 D、应扣留的质量保证金 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 5 章第 2 节竣工结算 【参考答案】 ：D 【本题答案与知识点解析】 ： 承包人应根据办理的竣工结算文件， 向发包人提交竣工结算款支付申请。 该申请应包括下列内容： (1)竣工结算合同价款总额; (2)累计已实际支付的合同价款; (3)应扣留的质量保证金(已缴纳履约保证金的或者提供其他工程质量担保方式的除外); (4)实际应支付的竣工结算款金额。 39.下列投标情形中，属于投标人相互串通投标的是()。 A、不同投标人的投标报价呈现规律性差异 B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制 C、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 D、招标人授意投标人撤换、修改投标文件 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 2 节编制投标文件 【参考答案】 ：C 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： (1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； (2)投标人之间约定中标人； (3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； (4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； (5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 40.在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于()阶段。 A、项目的投资设想 B、项目的投资机会研究 C、项目的初步可行性研究 D、项目的详细可行性研究 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 1 节投资估算的编制 【参考答案】 ：B 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。 投资机会研究阶段的投资估算， 应有初步的工艺流程图、 主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件， 故可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额，据此初步判断项目是否可行。 二、多选题 1.下列各概念中，属于按照索赔事件性质分类的是()。 A、工期索赔 B、费用索赔 C、工程延误索赔 D、加速施工索赔 E、合同终止的索赔 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项 【参考答案】 ：C,D,E 【本题答案与知识点解析】 ： 根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为： 1)工程延误索赔；2)加速施工索赔；3)工程变更索赔；4)合同终止的索赔；5)不可预见的不利条件索赔；6)不可抗力事件的索赔；7)其他索赔。 选项 AB 属于根据索赔的目的和要求不同分类。 2.下列关于现场签证的说法，正确的有()。 A、施工中遇到不利物质条件，承包商可提出现场签证 B、施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证 C、承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证 D、施工中合同工程内容与发包人要求不一致时，承包商可提出现场签证 E、现场签证工作完成 7 天后，承包人按现场签证内容计算价款，确认后作为增加合同价款 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 5 章第 1 节其他类合同价款调整事项 【参考答案】 ：C,D 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是其他类合同价款调整事项。 现场签证的提出包括下列内容： 承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、 非承包人责任事件等工作的， 发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。承包人在施工过程中，若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据。 承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。 3.在进行工程方案选择时，应满足的要求包括()。 A、满足生产使用功能的要求 B、满足安全性要求 C、经济合理 D、满足环保要求 E、符合工程标准规范要求 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素 【参考答案】 ：A,C,E 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。 工程方案选择应满足的基本要求包括： (1)满足生产使用功能要求； (2)适应已选定的场址(线路走向)； (3)符合工程标准规范要求； (4)经济合理。 4.关于专利及专有技术费计算的说法正确的有()。 A、专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列 B、专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据 C、项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费，协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算 D、为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位投资但产权不归属本单位的，应作为无形资产处理 E、一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部计入无形资产费用 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 4 节建设期计列的生产经营费 【参考答案】 ：A,C,D 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。专利及专有技术使用费的计算：(1)按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列；(2)专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据；(3)项目投资中只计需在建设期支付的专利及专有技术使用费。协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算；(4)一次性支付的商标权、商誉及特许经营权费按协议或合同规定计列。 协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算；(5)为项目配套的专用设施投资，包括专用铁路线、专用公路、专用通信设施、送变电站、地下管道、 5.能够用m2作为计算单位的措施项目包括()。 A、垂直运输费 B、施工排水、降水费 C、超高施工增加费 D、场地平整费 E、已完工程及设备保护费 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 1 章第 3 节按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算 【参考答案】 ：A,C 【本题答案与知识点解析】 ： 垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：1)按照建筑面积以“m2”为单位计算；2)按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。选项 A 正确。 超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积以“m2”为单位计算。 选项 C 正确。 施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算:成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度按m计算；排水、降水费用通常按照排、降水日历天数按昼夜计算。选项 B 错误；场地平整费虽然也可以用“m2”作为计算单位，但不属于措施费。选项 D 错误；已完工程及设备保护费属于不宜计量的措施项目，按总价 6.概算定额与预算定额的相同之处在于()。 A、都是以建(构)筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的 B、内容均包括人工、材料和机具台班使用量定额三个基本部分 C、项目划分和综合扩大程度上相同 D、都用于设计概算的编制 E、表达的主要内容、主要方式相近 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 5 节概算定额及其基价编制 【参考答案】 ：A,B,E 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是概算定额及其基价编制。 概算定额与预算定额的相同之处在于，它们都是以建(构)筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的，内容也包括人工、材料和机具台班使用量定额三个基本部分，并列有基准价。概算定额表达的主要内容、主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。 7.关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。 A、不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制 B、安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费” C、总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容 D、其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费” E、按施工方案计算的总价措施项目可以只填“金额”数值 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 2 节措施项目清单 【参考答案】 ：B,D 【本题答案与知识点解析】 ： 措施项目中可以计算工程量的项目(单价措施项目)宜采用分部分项工程项目清单的方式编制， 列出项目编码、 项目名称、 项目特征、 计量单位和工程量;不能计算工程量的项目(总价措施项目)，以项为计量单位进行编制。A 选项错。 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”，BD 选项正确。 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法 8.施工图预算是建设程序中一个重要的技术经济文件，下列各项中属于施工图预算对投资方的作用的是()。 A、调配施工力量、组织材料供应的依据 B、控制造价及资金合理使用的依据 C、确定合同价款、拨付工程进度款的依据 D、建筑工程预算包干的依据 E、确定工程招标控制价的依据 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 3 节施工图预算的概念及其编制内容 【参考答案】 ：B,C,E 【本题答案与知识点解析】 ： 施工图预算对投资方的作用包括： 1)施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节， 是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施； 2)施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据； 3)施工图预算是确定工程最高投标限价(招标控制价)的依据； 4)施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。 9.在人工定额的编制过程中，通常可以采用工时规范或经验数据来确定的是()。 A、基本工作时间 B、辅助工作时间 C、准备与结束时间 D、不可避免的中断时间 E、休息时间 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 3 节确定人工定额消耗量的基本方法 【参考答案】 ：B,C,D,E 【本题答案与知识点解析】 ： 辅助工作时间的确定方法与基本工作时间相同。 如果在计时观察时不能取得足够的资料，也可采用工时规范或经验数据来确定； 如果在计时观察资料中不能取得足够的准备与结束时间的资料， 也可根据工时规范或经验数据来确定； 不可避免中断时间也需要根据测时资料通过整理分析获得， 也可以根据经验数据或工时规范， 以占工作日的百分比表示此项工时消耗的时间定额；拟定休息时间均可利用工时规范或经验数据确定。 10.采用工料单价法编制施工图预算造价时，以下工作内容属于列项并计算工程量阶段的是()。 A、根据工程内容和定额项目，列出需计算工程量的分部分项工程 B、熟悉施工图等基础资料 C、根据一定的计算顺序和计算规则，列出分部分项工程量的计算式 D、根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算 E、对计算结果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 3 章第 3 节施工图预算的编制 【参考答案】 ：A,C,D,E 【本题答案与知识点解析】 ： 工程量计算一般按下列步骤进行： 首先将单位工程划分为若干分项工程， 划分的项目必须和定额规定的项目一致， 这样才能正确地套用定额。 不能重复列项计算， 也不能漏项少算。工程量应严格按照图纸尺寸和现行定额规定的工程量计算规则进行计算， 分项子目的工程量应遵循一定的顺序逐项计算，避免漏算和重算。 1)根据工程内容和定额项目，列出需计算工程量的分部分项工程； 2)根据一定的计算顺序和计算规则，列出分部分项工程量的计算式； 3)根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算； 4)对计算结果的计量单位进行调整，使 11.根据标准施工招标文件(2007年版)通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿的索赔事件有()。 A、发包人提供材料、工程设备不合格 B、发包人负责的材料延迟提供 C、迟延提供施工场地 D、施工中发现文物 E、施工中遇到不利物质条件 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项 【参考答案】 ：D,E 【本题答案与知识点解析】 ： 根据标准施工招标文件 ，选项 ABC 可索赔工期+费用+利润；选项 DE 能索赔工期+费用。 12.在分部分项工程量清单编制计算工程量时，应依据的计算原则包括()。 A、计算口径一致 B、按工程量计算规则计算 C、按图纸计算 D、按一定顺序计算 E、根据工程内容和定额项目计算 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 1 节招标工程量清单的编制 【参考答案】 ：A,B,C,D 【本题答案与知识点解析】 ： 本题考查的是招标工程量清单的编制。 分部分项工程量清单编制中， 依据的计算原则及方法包括：(1)计算口径一致；(2)按工程量计算规则计算；(3)按图纸计算；(4)按一定顺序计算。 13.关于联合体投标，下列说法正确的有()。 A、联合体各方应当指定牵头人 B、各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标 C、联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书 D、同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高 E、提交投标保证金必须由牵头人实施 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 4 章第 2 节编制投标文件 【参考答案】 ：A,B,C,D 【本题答案与知识点解析】 ： 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、 协调工作， 并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。AC 选项正确。 联合体各方签订共同投标协议后， 不得再以自己名义单独投标， 也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。B 选项正确。 由同一专业的单位组成的联合体， 按照资质等级较低的单位确定资质等级。 D 选项正确。 联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。E 选项错。 14.双方当事人采用调解方式处理建设工程合同价款纠纷事件，下列表述中正确的是()。 A、发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，不可再用仲裁或诉讼方式解决争议 B、发承包双方可选择将工程计价依据的争议提请工程造价管理机构进行解释或认定 C、工程造价管理机构的上级管理部门可以改变其对争议做出的解释或认定 D、当事人对调解结果有异议的，在通过仲裁或诉讼方式修改调解结果之前，承包人可暂停工程施工 E、双方当事人约定的调解人任期至最终结清支付证书生效后终止 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 5 章第 2 节合同价款纠纷的处理 【参考答案】 ：B,C,E 【本题答案与知识点解析】 ： 选项 A 错误，发、承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼。 选项 B 正确，合同价款争议发生后，发、承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定。 选项 C 正确，除工程造价管理机构的上级管理部门做出了不同的解释或认定，或在仲裁裁决或法院判决中不予采信的外，工程造价管理机构做出的书面解释或认定是最终结果，对发承包双方均有约束力。 选项 D 错误，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后 28 天内向另 15.施工过程的影响因素包括技术因素、组织因素和自然因素，下列因素中属于组织因素的是()。 A、构配件的类别 B、所用工具的型号 C、施工方法 D、工资分配方式 E、工人技术水平 本题答案与相关知识点解析 【知识点】 ：第 2 章第 3 节施工过程分解及工时研究 【参考答案】 ：C,D,E 【本题答案与知识点解析】 ： 组织因素包括施工组织与施工方法、劳动组织、工人技术水平、操作方法和劳动态度、工资分配方式、劳动竞赛等。