建设工程工程量清单计价规范分析报告Code of valuation with bill quantity of construction works 主讲主讲: :国家级教学名师国家级教学名师 尹贻林尹贻林 教授教授天津理工大学管理学院 ：院长 教授 博士生导师公共项目与工程造价研究所 ：所长膊誊逢光澳琐鄂家喜酌僚亿匪渝择惊鹊慎焰总沸狄贡虏丢芬悲线吉伶孕委【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1一、工程造价计价模式的发展历程及基本原理一、工程造价计价模式的发展历程及基本原理附录附录:中英工程量清单计价比较中英工程量清单计价比较五、工程量清单计价模式下的招投标与合同价款管理五、工程量清单计价模式下的招投标与合同价款管理目录三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题二、建设工程工程量清单计价规范（二、建设工程工程量清单计价规范（2003）简介）简介四、新计价规范介绍及问题分析四、新计价规范介绍及问题分析衷棘窝屠诽绅伦饲仪材绣骡襟濒瘴勇蔼垄蝶偏森产糯冠行奏钢抖糙象灭裤【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告2一、工程造价计价模式的发展历程及基本原理一、工程造价计价模式的发展历程及基本原理中国工程造价计价模式发展框图(一)发展历程壬说辫炕凿熄奇巾衫愿签屑降怖仍观培隙贤岁程石困餐翅惯抗囊扰禹踏事【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告3一、工程造价计价模式的发展历程及基本原理一、工程造价计价模式的发展历程及基本原理计价依据与计价模式发展的三个阶段:计划经计划经济时期济时期转轨转轨时期时期现阶段现阶段1.计划经济时期计价依据(1) 概预算定额制度建立初期的计价依据。主要是指在“一五”期间国家所制定的各类定额及指标，如国家建委1957年颁发的建筑工程预算定额、1955年颁发的一九五五年度建筑工程概算指标(草案)、1957年颁发的建筑安装工程间接费定额汇集等。 计价依据的特点: 管理体制上较多地强调集中，没有考虑到各个地区的具体情况。(2) 改革开放初期的计价依据。1978年9月，国家建委、国家计委、财政部联合颁布了关于加强基本建设概、预、决算管理工作的几项规定，明确了各专业部门的分级管理。 特点:国家对计价依据,特别是定额体系的完善做了大量的工作，但计价依据如何适应市场变化，从而更好地体现建筑产品价格与价值的关系方而的研究做得还不够，致使计价依据存在的滞后性问题没有得到解决。贫和氢驴耳被玛饺粱阴恤赏由缺痰瞒届旁硝香澄境旧握熏垦德颠入瓢郴萨【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告42.计价模式 工程造价的确定，主要是按设计图纸及统一的工程量计算规则计算工程量，并套用统一的定额与单价，计算出工程直接费，然后按照规定的取费标准计算间接费及有关费用，最终确定工程的概预算，由施工单位承建，并在竣工后编制出结算和决算，经审核后即为工程的最终造价。统一定额计价量价合一定额计划经计划经济时期济时期转轨转轨时期时期现阶段现阶段一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较卤朋斋悲十冬肋液底壶钾够逗扰闰肠锌烁牟劈扫案撑代馁尸襄斌蘸提棉齐【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告51.计价依据对原有计价依据体系的补对原有计价依据体系的补充和完善充和完善.主要有:1985年建设部颁发全国建筑安装工程统一劳动定额，1986年国家计划委员会颁发的关于编制建设工期定额的几点意见，1985年到1986年间国家计划委员会组织编制的全国统一安装工程预算定额，1993年建设部颁发关于调整建筑安装企业流动施工津贴标准的通知，1993年建设部、中国人民建设银行颁发关于调整建筑安装工程费用项目组成的若干规定为适应市场价格的变化，为适应市场价格的变化，对工程造价进行的动态对工程造价进行的动态调整调整主要有:1991年建设部颁发关于建立工程造价资料积累制度的几点意见，1991年建设部颁发关于调整工程造价价差的若干规定等。转轨时期转轨时期计划经计划经济时期济时期现阶段现阶段一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较勃缉舟晰不环屈逢哆隐符酣豁几灭摸牡服尝遵忆惭岭稽厨蓬险仟逊携夹么【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告62.计价模式 建筑安装工程费用分为直接费、间接费、计划利润和税金，然后根据各类工程预算定额及其有关价格调整办法计算直接费，在直接费的基础上，按照费用定额所规定的费率计算间接费，按照政府所规定的计划利润率来计算利润，按照规定税率来计算税金。 允许根据市场价格的变化，动态调整价格，特别是材料价格，并且给出了一套完整的价差调整计算公式。转轨时期转轨时期计划经计划经济时期济时期现阶段现阶段一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较匣搪媳汰他低隅晌目对嫁耕醛讹革锹柜摊躇扶古碉垃俯瓤绳进赢崇外膀振【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告7工程建设的完工程建设的完全计划管理全计划管理建设要素市场建设要素市场的放开的放开建设市场的建建设市场的建立和完善立和完善国家指令价格国家指令价格定额计价定额计价国家指导价格国家指导价格量价分离量价分离市场定价市场定价工程量清单计价工程量清单计价双双轨轨制制 现行的工程造价管理模式和定额计价方式与推行的工程造价管理模式和清单计价方式两者并存的状况。即:单位估价法(工料单价法)与综合单价法(工程量清单计价法)两者并存，形成“双轨制”的局面。转轨转轨时期时期现阶段现阶段计划经计划经济时期济时期一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较侩工蓖雷蹈鉴哪菩缨刽肛敖种晨废用禄论颖杯驭药塞摄阜喧嗓孰哮惩咯枯【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告8工程造价计价的基本原理工程造价计价的基本原理 工程项目的工程项目的特殊性特殊性无法直接估价、无法直接估价、比价比价项目分解与项目分解与组合组合单位工程单位工程单项工程单项工程建设项目建设项目总造价总造价一次性；单件性，多样性；周期长；交易在前，生产在后；化分为可按定额等技术经济参数测算价格的基本单元子项或分部分项工程，逐步分解到分项工程后，就可以对基本构造要素进行估价、比价了。工程单价有不同的形成方式，按包括的内容分为工料单价法、综合单价法、全费用单价法。项目逐层分解项目逐层分解计价逐层组合汇总计价逐层组合汇总菌露曾茹蔼桩枉塔彰贷所腿赊漾匙皖舜袜闷虾全砸残豺龚牛秩秩弗呛尺仁【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告9工程造价计价的基本原理工程造价计价的基本原理 项目项目分解分解建设项目单项工程单位工程分部工程分项工程工程零部件产品施工工序工艺分解法工艺分解法物理分解法单项工程是具有独立意义的，能够发挥功能要求的完整的建筑安装产品。具有独立设计图纸和相应的概预算文件，可独立组织施工，但竣工后不能独立形成生产能力和发挥使用效力的工程。 分部工程划分是按照专业性质，建筑部位确定的。如土方工程、地基与基础工程、砌体工程、地面工程、装饰工程，管道工程、通风工程，通用设备安装工程、容器工程、自动化仪表安装工程、工业炉砌筑工程等。 按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等，将分部工程进一步划分。 刊乱发迷丘街按粳屈挞测夜菇滤涎氟梦吊庇识驱连称馈送诗仲苦淮霍匹通【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告10工程造价计价的基本原理工程造价计价的基本原理 工程计价的顺序是：分部分项工程单价单位工程造价单项工程造价建设项目总造价影响工程造价的主要因素是两个，即基本构造要素的单位价格和基本构造要素的实影响工程造价的主要因素是两个，即基本构造要素的单位价格和基本构造要素的实物工程数量。物工程数量。工程单价计价方式工程量的计量规则逝秤蔡厂嘉璃烘佛蕴慰薛磅惩阮龟视孤玲简沾抠型犊勒笆砖蝗官勘仑夜幸【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告11工料单价计算公式为：工料单价=人工费+材料费+机械费人工费=（人工定额消耗量人工工日单价）材料费=（材料定额消耗量材料单价）+检验试验费机械台班使用费=（机械台班使用定额消耗量机械台班使用单价） 工料单价：工料单价：也称直接工程费，是确定定额计量单位的分部分项工程的人工费、材料费和台班使用费的费用标准。工料单价是由各建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构一般以单位估价表的形式来发布的地区统一的消耗量定额，按照规定的计算方法以及该地区的工资单价、材料预算价格、机械台班单价来确定的，属于“量价合一”的现象。计算工程单价的两种方式计算工程单价的两种方式恤氧幌扭恼辗阂惕播许现侯叼籍懒粳匣驶眯阂扎卿摸抉箩彭隆头伞纤放缺【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告12综合单价是指为了完成完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。综合单价包括完成规定计量单位的合格产品所需的全部费用，考虑到我国的现实情况，综合单价包括除了规费、税金以外的全部费用。综合单价计算公式综合单价工料单价管理费利润工料单价（管理费率） （利润率）2.综合单价法计算工程单价的两种方式计算工程单价的两种方式疙曼沂涸匣责仔江盟虽杏赎迫上晚窖狡霓拍注笼北大躬瘦宙条距哆浪祥悬【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告13工程量清单计价方式下价格的形成过程工程量清单计价方式下价格的形成过程投标总价投标总价工程项目总价表工程项目总价表单项工程费汇总表单项工程费汇总表单位工程费汇总表单位工程费汇总表分部分项工程量清单计价分部分项工程量清单计价表表措施项目清单计价表措施项目清单计价表其他项目清单计价表其他项目清单计价表措施项目费分析表措施项目费分析表零星工作费表零星工作费表分部分项工程量清分部分项工程量清单综合单价分析表单综合单价分析表一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较漳呢搬谦逻伙奈肃吩雪屹猩别捏忠罐顶逛据除别亥纫哆足焊斟蠢篇票朵儿【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告14二、建设工程工程量清单计价规范二、建设工程工程量清单计价规范(2003)简介简介 建设工程工程量清单计价规范（建设部第119号）由中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2003年2月17日联合分布，自2003年7月1日起实施。根据中华人民共和国招标投标法及建设部令第107号建筑工程施工发包与承包计价管理办法，制订本规范。其中第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条（款）为强制性条文，必须严格执行。 一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较腔崖催货漾歪室冬扇呈帽妒辗昭垛砷吐靖爵卯供腋形圃拎恭晰钙登馏惕彤【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告15二、建设工程工程量清单计价规范二、建设工程工程量清单计价规范(2003)简介简介强制性条文所属部分条款号内容总则1.0.3全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。工程量清单编制 3.2.2分部分项工程量清单应根据附录A、附录B、附录C、附录D、附录E规定的统一项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。 工程量清单编制 3.2.3分部分项工程量清单的项目编码，一至九位应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E的规定设置；十至十二位应根据拟建工程的工租量清单项目名称由其编制人设置，并应自001起顺序编制。 工程量清单编制 3.2.4（1）项目名称应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E的项目名称与项目特征并结合拟建工程的实际确定。 工程量清单编制3.2.5分部分项工程量清单的计量单位应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E中规定的计量单位确定。 工程量清单编制3.2.6（1）工程数量应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E中规定的工程量计算规则计算。 四个统一键占调捂曾盖减仁势蚕琳半饵代论劳惧震藕姥孕碉碗扯淆缚朔髓之当许患【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告16二、建设工程工程量清单计价规范二、建设工程工程量清单计价规范(2003)简介简介“计价规范”的内容可用以下“六个字”概括:“二”是计价规范分两大部分,即正文部分和附录部分。使用最多的是附录部分,一共有五个附录。即附录A建筑工程工程量清单项目及计算规则, 附录B装饰装修工程工程量清单项目及计算规则, 附录C安装工程工程量清单项目及计算规则, 附录D市政工程工程量清单项目及计算规则, 附录E园林绿化工程工程量清单项目及计算规则。1“一”是一个规范。即建设工程工程量清单计价规范以国家标准颁布,可见国家对它的重视程度。23“三”是三个清单。即分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单。这是招标文件的组成部分。 分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、计量单位和工程数量; 措施项目清单和其他项目清单应根据拟建工程的具体情况列项。如:安全文明施工,脚手架和预留金,总包服务费等。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较逆仓株郧滓蛆辣猜郁短扩汐卑移刀酞葛件鸵湖畴江淑诫酬击深尤助澎孕婚【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告17二、建设工程工程量清单计价规范二、建设工程工程量清单计价规范(2003)简介简介“计价规范”的内容可用以下“六个字”概括:“五”是五个专业,即建筑、装饰、安装、市政、园林工程。4“四”是四个统一。即分部分项工程量清单应根据附录中规定的统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位和统一工程量计算规则来编制。56“六”是六个强制性条文。即规范中第1.0.3、3.2.2、3.2.3、3.2.4（1）、3.2.5、3.2.6（1）条（款）为强制性条文，必须严格执行。 一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较盐讨姚嚷杀扣无粱楔剂侦缕瞩标资匙恼槐遍眨儿惶粮式姆钻根绚熬鳃帮景【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告18二、建设工程工程量清单计价规范二、建设工程工程量清单计价规范(2003)简介简介计价规范的特点：1.1.市场竞争形成价格。市场竞争形成价格。由于计价规范不规定人工、材料、机械消耗量,为企业报价提供了自主空间, 根据计价规范编制的工程量清单由分部分项工程、措施项目和其他项目三部分组成，就建设方提供的清单而言，只有代表工程实体的分部分项工程量清单中的数量是唯一确定的，不会因施工方案、施工单位不同而不同。其它内容对建设方而言都是不可控的，这就成为各施工企业展示自身实力的竞争舞台。综合单价的组价是计价规范体系下的工作重点和难点，报价人需结合企业自身定额及拟采用的施工方案自主确定人工消耗、材料损耗、机械摊销；根据自身对材料设备等资源的采购优势和储备能力确定材料、设备价格；根据企业自身的经营状况和管理水平确定间接费和利润等。竞争渗透在每一综合单价的构成中。而反映非工程实体的措施项目清单，其报价更与施工企业采取的施工方案息息相关。2.实现承发包双方风险的合理分担。实现承发包双方风险的合理分担。根据计价规范，投标人只对自己所报的成本、单价等负责，而对工程量的变更或计算错误等不负责任；相应的，对于这一部分风险应由业主承担。计价风险共担处理的创新，使招投标更加公平。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较踌创竞亥祷服宁咒规荤霉咀坦朵洱翱片枯凳斩左索物牛爵袒期暑劣茅从盈【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告19二、建设工程工程量清单计价规范二、建设工程工程量清单计价规范(2003)简介简介计价规范的特点：3.工程量清单体现了工程实体与工程措施相分离的原则。工程量清单体现了工程实体与工程措施相分离的原则。只有代表工程实体的分部分项工程量清单中的数量是唯一确定的，不会因施工方案、施工单位不同而不同。而反映非工程实体的措施项目清单，其报价更与施工企业采取的施工方案息息相关。 典型的如基坑围护，从技术角度而言可以采纳的方案是多种多样的，但如何在确保基坑安全的前提下做到费用最省就取决于企业的技术和组织管理水平的高低。安全又经济的方案就意味着有竞争力的报价。4.强调按设计图实体净量计量的计算规则。强调按设计图实体净量计量的计算规则。计价规范采用与国际接轨的基本计量单位，其计算规则着重强调按工程设计图的实体净量计量。 举例： 以挖土方为例，因放坡或设置工作面造成土方超挖是实际施工中不可避免的，中这部分超挖工作量不计入工程数量，而是换算在综合单价内。因此合理先进的开挖方案可以减少超挖量，从而降低综合单价。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较厚僚染庆夕握扑恤同炯诲晰抡岗逐刺灿术喇捆减孟耀狐藤峻坟以惩榨雏样【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告20二、建设工程工程量清单计价规范二、建设工程工程量清单计价规范(2003)简介简介计价规范的特点：5.项目设置的综合性。项目设置的综合性。项目设置时往往以一个“综合实体”考虑，与该实体直接有关的主体项目和辅助次要项目都可以综合在该项目的工程内容中，因而某一项目名称所代表的工程内容通常不是单一的、固定不变的。就项目内涵而言，计价规范的项目仅表达某项客观的工作，而不提供任何人工、材料、机械消耗量。项目编码项目名称项目特征计量单位数量工程内容010401005001桩承台基础1.垫层：C20素砼，厚度10cm2.混凝土强度等级：C303.混凝土拌合料要求现浇商品混凝土m33001.铺设垫层2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护举例6.核心内容是综合单价计价。核心内容是综合单价计价。计价规范的核心内容是综合单价，包括了人工费、材料费、机械使用费、间接费和利润等，且各项费用均由报价人根据市场行情、企业自身情况及价格波动等各种风险因素自行编制，综合单价工程数量即为分部分项工程的造价。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较占模削秘探茁购忱挤用毛惶湿轩该掷灿胖鹊冯撮惑任碱控婉餐嘛哎踞从苛【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告21原计价规范下单位工程造价构成一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较琵篓恬籽图袋造硫剃即粗宇奖找带癸劝轮姬另碟驾窄刃默胜舰望崔卧允岭【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告22原计价规范应用中存在的问题 问题文献1.企业缺乏自主报价的能力(缺乏企业定额)2.造价从业人员整体素质有待提高3.招投标方面存在的问题 4.现行的施工合同示范文本不配套5.工程造价信息管理方式落后6.行业配套体系的不完善(担保制度、监理制度等）7.造价管理部门积极性不高8.相关法规建设方面存在的问题9.造价咨询机构10.施工图设计质量要求提高11.投资者内部的管理水平有待提高陈砚祥(2008)宋吉荣(2007) 蔡临申,杨子宁,徐马林(2007)葛文生(2007)柏乃宁(2007)刘永强,李伯晶,张志滨(2007)三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题礁肌福辆箔翰娘键庚寓盛夹仅蝇禄竭迂迄僳暂准浮俐框程场针凭侦示稻验【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告23原计价规范应用中存在的问题 问题文献1.企业缺乏自主报价的能力(缺乏企业定额)2.造价从业人员整体素质有待提高3.招投标方面存在的问题 4.现行的施工合同示范文本不配套5.工程造价信息管理方式落后6.行业配套体系的不完善(担保制度、监理制度等）7.造价管理部门积极性不高8.相关法规建设方面存在的问题9.造价咨询机构10.施工图设计质量要求提高11.投资者内部的管理水平有待提高江玉波(2007)许强(2006)孟丽娜(2005) 李杰(2005)林小琼,黄玄声(2004)黄充（2004）崔淑艳（2004）合计116945222111三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题匈槛好回不傲暇陈模薄缚台胺棒众尼率讽送卿断辙蔚嫩探汐猴莆佣裕酒人【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告24原计价规范本身存在的问题文献问题陈砚祥(2008)规费中的工程定额测试费不应计取，计价规范分项设置过粗且漏项较多，综合单价中管理费的内容不明确石闽山（2007）“清单计价规范”的适用阶段不明确；“清单计价规范”给工程结算带来的不方便；“清单计价规范”工程特征表述方式不科学葛文生（2007）工程量计算规则存在漏洞；缺乏条文说明刘永强,李伯晶,张志滨(2007)计价规范分项设置过粗且漏项较多；蔡临申,杨子宁,徐马林(2007)不能适应各地、各类工程的计价要求；陶兴友(2005)计价规范分项设置过粗且漏项较多；应实行全费用清单李跃华（2005）综合单价中管理费的内容不明确；措施费项目的划分尚需要进一步调整完善吴晖(2004)规范的强制性与面向市场的初衷有矛盾；“量价分离”的矛盾；不能适应各地、各类工程的计价要求张亚瑞(2004)综合单价中管理费的内容不明确；措施费项目的划分尚需要进一步调整完善；工程量计算规则存在漏洞；工程量清单的统一格式需要改进；对于工程承包范围包含若干单位工程的报价方式应该做出清晰的规定三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题侠勇春摔辆雁咖茧湍哆衅儡毅账浦鹃有邮桨乃社塌膀错垣键国赡苑们蕉埋【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告25（一）从宏观角度，计价规范实行所需配套条件方面存在的问题三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题1缺乏与工程量清单报价相配套的企业定额 由于清单规范中的报价是以投标企业自身施工定额为基础的,企业过去一直使用的是统一定额,这就造成了我国很多施工企业没有自己的施工定额,这给各企业报价造成很大的不便。为了投标的需要,各省、市只能根据各地具体情况重新编制新的定额,从而形成了外表象清单计价法,而实质仍然是定额法的现状。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较站功恶擒捌霜组厄扭界芍粱贤收类挞闺粕昨浓簧毖誊雍浮琵坑灸饮恒罚咐【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告26三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（一）从宏观角度，计价规范实行所需配套条件方面存在的问题 招投标方面存在的问题 评标体系的科学合理性缺乏。评标中,对报价的评价方法和角度主要应考虑报价的高低以及合理性,同时还要考虑所报单价有无科学性,是否合理可信。在实际评标过程中,评标专家一般更多关注的是标书最终所报价格的高低,却很少深究所报单价的构成及来源是否科学合理。采用了新工艺、新技术,节约了项目造价的投标单位往往报价很低,然而在“不低于成本价”的“合理低价”中标原则下,庸者中标,最低价者淘汰的现象常常发生。2一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较变肌雕数榴弦粉挽粤抓牢描砂臂锭改欢颤玄嗜啃狱动航缅撂财嫡冈军肖衙【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告27三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（一）从宏观角度，计价规范实行所需配套条件方面存在的问题3工程造价从业人员素质不高（1）专业素质有待提高。推行工程量清单计价后，工程量的计算规则与以前是不同的，它是按照“工程实体”与“非工程实体”相分离的原则制定的。这就要求造价员不但要熟悉工程图纸、施工工艺，还要对企业的人力资源、物资资源以及劳动力水平有所掌握，这对目前很多的造价员来说是办不到的。就目前的情况来看，造价人员对综合单价中的人工费、材料费及机械费还没有能力去自己制定，大都是采用社会平均水平的定额，而对于管理费、利润及风险在大多数企业又不是造价人员的权力范围。（2）道德素质有待提高。由于清单本身不具备竞争性,所以很多人员放松了编制过程中的责任心,从而导致编制项目的不准确。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较境组从框掘坏雇燃桔烧台侨娘字助蓟猪象钉旭坦另柠妥攀陀概只戎换齐忧【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告28三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（一）从宏观角度，计价规范实行所需配套条件方面存在的问题 缺乏与工程量清单计价相配套的合同文本 要实行工程量清单报价，必须制定与之相适合的合同条款，来约定业主、承包商、监理工程师、造价师的权力义务，规范工程建设中各方的行为。特别是对工程变更，合同外新增工程的确认、处理原则、处理程序、计价原则、支付等都要有明确的规定。对合同清单的工程项目在什么情况下允许调整单价；什么情况下调高单价，什么情况下调低单价都要有明确规定；对施工中发生的索赔事件如何处理、风险分配约定等也要有规定，使合同在履行、管理时有据可依，减少纠纷发生。（1）我国多年来一直采用总价合同，没有现成的适合于清单计价的合同范本。（2）按照规范中计算的工程量是否构成合同的一部分未说明。由于根据规范计算的工程量的合同地位仍未确定,将为中标后开了“重新核算工程量”的缺口,难以保障发包人的利益。4一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较淋侍果加吗薄借醒损拥糊躺增豆出锌丝赛意溃铃溪爽办护每养怂苑帕啸琳【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告29三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（一）从宏观角度，计价规范实行所需配套条件方面存在的问题5工程造价信息管理方式落后 推行工程量清单计价模式使得工程造价信息服务尤为重要。但工程造价信息管理方面存在很多问题：（1）当前造价管理机构在信息服务上虽然做了大量工作,但由于市场体制尚不健全,不正当竞争的现象普遍存在,价值规律“失灵”现象时有发生。（2）由于缺少激励生产供应商、社会信息员等积极提供真实价格信息的机制, 在传递建材价格信息过程中往往进行了一些“过滤”或处理而导致价格失真。（3）目前,多采用刊物较少采用网络进行价格信息发布的形式也由于时间的限制而跟不上日新月异的市场形势。这种种现象都使得造价管理部门在人、材、机价格信息的采集、发布、预测以及造价指数的分析发布上可能造成失真、滞后。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较肃也哄于母麓镍瓢桥角典肉敛疲曙庸搞肖毋拔调卯钞银开奠遂伏舶艇娥者【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告30三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（一）从宏观角度，计价规范实行所需配套条件方面存在的问题行业配套体系不完善行业配套体系不完善 工程量清单计价的顺利实行，还要有完善的市场约束机制。国外建筑市场除了依靠法律和道德约束外，还有许多约束承包商行为的机制，如工程担保制度、监理制度等。而在我国，建筑市场体制还不太完善，市场约束机制尚不健全。 另外，工程造价咨询机构技术力量和管理水平参差不齐。工程量清单是以行业或咨询机构作为编制的主体，但执业资格都是瞄准个人执业资格而非企业执业资格,这就需要有相应的管理机构和法规与之配套,实行企业的执业资格制度。66一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较善果崎昨苏述茄认早瓷设剪承秃肉嚷艘界约湾鸵闲投帚阵拨云腕陈姚板积【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告31三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（二）从微观角度，计价规范本身存在的问题1工程量清单形式上需要改进 计价规范中由招标者在招标文件中提供的工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单三个部分组成,投标者根据工程量清单的内容在对各项内容进行单价分析的基础上完成工程量清单的报价表。对于完成工程内容的特征都没有做具体的表述,仅在项目名称一栏有简要说明。不方便投标者根据工程量清单进行报价,对报价文件的审核也造成不便。 一般规范都有一个条文说明,而原计价规范却没有,这对于条文的理解不利。这些使得在使用清单规范时有一定的难度。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较拧谷嚏祷嘘沂砷哉称惨戈藏蚁贺卧荐兢盒叹与妓腿叛神叔樊兔疯者拼迷殴【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告32三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（二）从微观角度，计价规范本身存在的问题2 工程量清单计价适用范围不能仅局限于招投标阶段，还应涉及后续合同履行，有关价款的调整、结算等阶段。而原计价规范中对实行工程量清单计价的风险分担、价格风险因素调整、工程计量与价款支付、索赔与现场签证、工程价款调整、竣工结算等没有明确的界定, 致使承发包双方易造成纠纷扯皮。工程量清单内容上需要补充一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较鸣迟钠殃藕歌草擦哑寓警服严痞瓦艰蕴兆隶胶悠忍渡碳榷京裳钥唯巍央彬【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告33三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（二）从微观角度，计价规范本身存在的问题部分项目设置不合理3(1)对于通用项目和各类工程的措施费用之间的关系,应该进一步明确。例如:市政工程中的“现场施工围栏”与通用项目中的“安全施工”、“临时设施”之间的关系。(2)“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”，“脚手架”不应设置在措施费项目清单中。按清单计价规范第2.0.4条规定:“为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目”为措施项目。但混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架与混凝土和钢筋混凝土是不可分割的项目，且模板及支架的费用占混凝土工程费用比重较大，一般在20%25%，按照计价规范规定的做法欠妥。（3）工程定额测定费不应计取。工程定额测定费是指按规定支付工程造价（定额）管理部门的定额测定费。施工企业应根据企业定额自主报价，无需再摊销工程造价（定额）管理部门的定额测定费。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较炙沿掏噪草蝶佩亚匣乱坏灯欺崖涣联捐免乾乾贾饼岿希沽冈叫歧际暴收匿【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告34三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（二）从微观角度，计价规范本身存在的问题工程量计量规则方面存在的缺陷（1）计价规范中对于工程量的计算规定有些不明确,比如有的一个编码包含很多工作内容,是分别编码还是一个编码。如桩的接头工程量计算、钢筋计算等,只给一个原则而没有具体计算方法。（2）对于某些工程量计算规则不太合理,如:预制桩工程量,计价规范中用根或桩长来计量,这很不科学,而且无形中增加了投标人计算工程量的难度。4一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较罚顷巩羞死蜂矾佰鸯带歹悟风刊诚麻簿厦尽烯脑选拣瓢狼桂磷羌轰窍梧瞥【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告35三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（二）从微观角度，计价规范本身存在的问题5综合单价中管理费所含的内容没有明确 企业完成某一工程所需要的管理费由两部分组成，一部分是现场管理费（或施工管理费）,即直接用于组织及管理工程项目的施工所需的各项开支，另一部分是企业管理费，即企业总部对项目实施组织及管理的各项开支。分部分项和措施项目综合单价中的管理费并未说明是现场管理费还是企业管理费，而且分部分项工程综合单价和措施项目综合单价很难准确区分。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较疑黍巨侯埃乐茶屏返歪观轿拖摧兰今宗刁封虚等讶盯瓜斗荚阵址床凋袍厘【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告36三、原计价规范存在的问题三、原计价规范存在的问题（二）从微观角度，计价规范本身存在的问题6计价规范不能完全适应各地的计价要求计价规范不能完全适应各地的计价要求 原计价规范有些项目划分过于笼统,部分项目的设置及计算规则等与各地实际存在差异。使得承发包双方在进行清单招投标和工程竣工结算过程中，易将清单工程量与定额工程量造成混淆。 另外据有关资料统计， 计价规范涉及到400多项清单项目,而各地针对各地的实际情况对工程量清单计价所补充的项目已达1000多项,可见计价规范本身有待于进一步的完善和改进。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较苏乔柔段历蓬霄间黑帽祖元缩牺气敢蔼腾李彝愁谍江敛胰腮捣亡氏体员瘴【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告3712345新新计价规范计价规范的产生的产生原计价规范计价规范存在的问题存在的问题脏式彬贬搀腋挪乔称枉鸿息监冷茸齐构峰膏顶撕珠狭判桃挛交慨愚桌驴参【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告38四、新计价规范介绍四、新计价规范介绍及问题分析及问题分析披几忍宛余忱鸽支共艰侍箕鸡寝啥先术为闭凳由元吏撞凿症赊迁司赵萤高【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告39四、新计价规范介绍及问题分析四、新计价规范介绍及问题分析 建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2008 （建设部第63号）自2008年7月9日发布，12月1日起实施 。原建设工程工程量清单计价规范GB50500-2003同时废止。 新计价规范的条文数量由原计价规范的45条增加到136条，其中强制性条文由6条增加到15条。新计价规范的内容涵盖了工程实施阶段从招投标开始到工程竣工结算办理的全过程，并增加了条文说明。包括工程量清单的编制，招标控制价和投标报价的编制，工程发、承包合同签订时对合同价款的约定，施工过程中工程量的计量与价款支付，索赔与现场签证；工程价款的调整，工程竣工后竣工结算的办理以及对工程计价争议的处理。 新计价规范的颁布新计价规范的颁布一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较捷笺桃桐勃逛亚也玄欺全鹤充普蚁俗岿披顿仇肄宵瑰百钒蝇骤潭挎取直钢【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告40四、新计价规范介绍及问题分析四、新计价规范介绍及问题分析新增术语新增术语2.0.3项目特征项目特征 构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。2.0.6 暂列金额暂列金额招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。2.0.7 暂估价暂估价招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。2.0.8 计日工计日工在施工过程中，完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价的一种计价方式。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较埠捐津泡较嘲狗硬剖剥撼呢佬锣减葬囊沁悟遁疲孙罩恬握姿潦鸟伍金荔际【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告41四、新计价规范介绍及问题分析四、新计价规范介绍及问题分析新增术语新增术语2.0.10 索赔索赔在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。2.0.11现场签证现场签证发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。2.0.12 不可抗力不可抗力发、承包人都不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及合同专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。2.0.13企业定额企业定额 施工企业根据本企业的施工技术和管理水平而编制使用的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较桥慑识棱好栏泥神馅澡匀酣揍印趴光坦拐正赣到甫昂京次彪终虐抵网角耳【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告42四、新计价规范介绍及问题分析四、新计价规范介绍及问题分析新增术语新增术语2.0.14规费规费根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。2.0.15税金税金国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。2.0.16造价工程师造价工程师取得造价工程师执业资格，经建设部批准，在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。2.0.17造价员造价员取得造价员资格，经中国建设工程造价管理协会或其授权机构批准，在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较村欧俩枕烂融赋蹭眷鹰核彤艇谅汉告蹈占同剩品抠征著谩蒲墨肃着穆手飘【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告43四、新计价规范介绍及问题分析四、新计价规范介绍及问题分析新增术语新增术语2.0.18工程造价咨询人工程造价咨询人取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的企业。2.0.19招标控制价招标控制价招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。2.0.20投标价投标价投标人投标时报出的工程造价。2.0.21合同价合同价发、承包双方在施工合同中约定的工程造价。2.0.22 竣工结算价竣工结算价发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的最终工程造价。一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较厄蔓洪锥凋盲箔讽聪腋提福乒豢冉君矢哩笼隋翱哭容闰糕贡叹镣伤傀绵娠【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告44四、新计价规范介绍及问题分析四、新计价规范介绍及问题分析新计价规范修改部分概述新计价规范修改部分概述(一一)(三三)(四四)新计价规范中已解决的问题新计价规范中已解决的问题(二二)新计价规范与国际接轨部分总结新计价规范与国际接轨部分总结新计价规范中新出现的问题新计价规范中新出现的问题目录目录一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较溺韧的峰绿叉独播栋控缠滔薄泥泵扣吕淌掷凝闺留惭鸣莹俩灿肇爆镰蚁拴【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告45四、新计价规范介绍及问题分析四、新计价规范介绍及问题分析(一)新计价规范修改部分概述1.新计价规范形式、内容及规则等的变化新计价规范形式、内容及规则等的变化3工程量清单使用范围的扩展工程量清单使用范围的扩展2.招标控制价的设立招标控制价的设立四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题穴浓涕仲龚器矫韧课变象姻烘培怜钟氯厉革口笺五证冕吵奉葡苞港旋够定【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告46(1)条款数量的增加及涵盖内容的变化条款数量的增加及涵盖内容的变化新计价规范的条文数量由原计价规范的45条增加到136条，其中强制性条文由6条增加到15条。 新增内容为：招标控制价和投标报价的编制，工程发、承包合同签订时对合同价款的约定，施工过程中工程量的计量与价款支付，索赔与现场签证；工程价款的调整，工程竣工后竣工结算的办理以及对工程计价争议的处理。 计价规范原来包括两大部分正文部分和附录部分。新计价规范正文分为总则和条文说明两部分，其中条文说明部分是对应于总则中每个条款的具体说明，详细解释及法律依据。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题1.新计价规范形式、内容及规则等的变化新计价规范形式、内容及规则等的变化储馒这涸慈括串斩桂歉之蛀刻特捌劲漆鳃钦推哲摊躇学俗推迢袋参磐总配【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告47(一一)新计价规范修改部分概述新计价规范修改部分概述(1)条款数量的增加及涵盖内容的变化条款数量的增加及涵盖内容的变化原计价规范新计价规范条款号内容条款号内容1.0.3全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程应执行本规范。1.0.31.0.3全部使用国有资金（含国家融资资金）投资或国有资金投资为主（以下二者简称国有资金投资）的工程建设项目应执行本规范。3.2.2分部分项工程量清单应根据附录A、附录B、附录C、附录D、附录E规定的统一项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。 3.2.2分部分项工程量清单应应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。 3.2.3分部分项工程量清单的项目编码，一至九位应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E的规定设置；十至十二位应根据拟建工程的工租量清单项目名称由其编制人设置，并应自001起顺序编制。 3.2.3分部分项工程量清单的项目编码，应应采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位应按附录的规定设置，十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重号。 3.2.4（1）项目名称应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E的项目名称与项目特征并结合拟建工程的实际确定。 3.2.4分部分项工程量清单的项目名称应应按附录的项目名称结合拟建工程的项目实际确定。 3.2.5分部分项工程量清单的计量单位应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E中规定的计量单位确定。 3.2.6分部分项工程量清单的计量单位应应按附录中规定的计量单位确定。3.2.6（1）工程数量应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E中规定的工程量计算规则计算。 3.2.5（1）工程量应应按附录中规定的工程量计算规则计算 强制性强制性条款条款四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题1.新计价规范形式、内容及规则等的变化新计价规范形式、内容及规则等的变化逼派毗舍幢剂理铀绍允庶驾擒营肮阑础瘁狼培榨灰辱品醛崖唯波臭阴丛署【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告48(1)条款数量的增加及涵盖内容的变化条款数量的增加及涵盖内容的变化新计价规范新增强制性条款新计价规范新增强制性条款条款号内容条款号内容3.1.2采用工程量清单方式招标，工程量清单必必须须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。4.1.5措施项目清单中的安全文明施工费应应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。3.2.1分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。4.1.8规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。3.2.7分部分项工程量清单项目特征应应按附录中规定的项目特征结合拟建工程项目的实际予以描述，满足确定综合单价的需要。4.3.2投标人应应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。4.1.2分部分项工程量清单应采用综合单价计价。4.8.1工程完工后，发、承包双方应应在合同约定时间内办理工程竣工结算。 4.1.3招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应应予计量的实际完成的工程量确定。强制性强制性条款条款四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题1.新计价规范形式、内容及规则等的变化新计价规范形式、内容及规则等的变化危谷檀钡扯内穗表侈螟捆泞眨且戚悄渴巫沫牌避貉剖考绚兴叉菱亩锣妊仕【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告49(2)清单数量及所含要件的增加清单数量及所含要件的增加 原计价规范中包括分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单。而新计价规范中工程量清单包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单五部分。 其中规费项目清单包括工程排污费；工程定额测定费；社会保障费：养老保险费、失业保险费、医疗保险费；住房公积金；危险作业意外伤害保险。 税金项目清单包括营业税；城市维护建设税；教育费附加。新计价规范规定构成一个分部分项工程量清单的五个要件项目编码、项目名称、项目特征项目特征、计量单位和工程量，这五个要件在分部分项工程量清单的组成中缺一不可。即由原来的“四个统一”变为“五个统一”。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题1.新计价规范形式、内容及规则等的变化新计价规范形式、内容及规则等的变化虱狗碧机穿雨小列删搜循驾唉布蜀弦猪疑赴耗勿禁肄酉消奔旬纫胸果傀还【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告50(3)单位工程造价构成及综合单价构成的变化单位工程造价构成及综合单价构成的变化四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题1.新计价规范形式、内容及规则等的变化新计价规范形式、内容及规则等的变化宦玄耽继布牺新下蹲拟行祟咐熔占足痞氏仰捐首乖口趟向许觅码漱响酷盆【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告51序号项目名称1安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）2夜间施工3二次搬运4冬雨季施工5大型机械设备进出场及安拆6施工排水7施工降水8地上、地下设施，建筑物的临时保护设施9已完工程及设备保护 新规范中把原来措施项目中含有的混凝土、钢筋混凝土模板及支架，脚手架去掉；新规范中把原来措施项目中含有的混凝土、钢筋混凝土模板及支架，脚手架去掉；把原有的环境保护、文明施工、安全施工、临时设施把原有的环境保护、文明施工、安全施工、临时设施 四项合并为四项合并为“安全文明施工安全文明施工”；施工排水降水拆分为两项；新增施工排水降水拆分为两项；新增“冬雨季施工冬雨季施工” ，“地上地下设施，建筑物的临时保地上地下设施，建筑物的临时保护设施护设施”两项。两项。措施项目的变化措施项目的变化旧规范旧规范新规范新规范锚者归烧卯侠纳刺圣阶轩晓黍筑价软沂谈毛鸡灭饼齐栋双磨栅从贱茁休跪【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告52综合单价构成的变化 综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润+由投标人承担的风险费用+其他项目清单中的材料暂估价 根据我国工程建设特点，投标人应完全承担的风险是技术风险和管理风险，如管理费和利润；应有限度承担的是市场风险，如材料价格、施工机械使用费等的风险，应完全不承担的是法律、法规、规章和政策变化的风险。所以综合单价中不包含规费和税金。 材料价格的风险宜控制在5%以内，施工机械使用费的风险可控制在 10%以内，超过者予以调整 为方便合同管理，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应只是材料费，以方便投标人组价。 暂估价中的材料单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息或参考市场价格确定 。(3)单位工程造价构成及综合单价构成的变化单位工程造价构成及综合单价构成的变化四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题1.新计价规范形式、内容及规则等的变化新计价规范形式、内容及规则等的变化饥伶思墓圭倍寒霖劝效帽胡闰佯丛军参鼓伏涡驹清贫叛瞥范姨含臀碉锣掂【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告53(4)计价规则的补充计价规则的补充措施项目措施项目可以计算工程量的项目 ：典型的是混凝土浇注的模板工程，可以计算工程量适宜采用分部分项工程量清单方式的措施项目应采用综合单价计价 。不宜计算工程量的项目：其费用的发生和金额的大小与使用时间、施工方法或者两个以上工序相关，与实际完成的实体工程量的多少关系不大，典型的是大中型施工机械、临时设施等 ，以“项”为单位的方式计价，应包括除规费、税金外的全部费用。 安全文明施工费：应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题1.新计价规范形式、内容及规则等的变化新计价规范形式、内容及规则等的变化喀堕驭垒谰贴怯棵骄击井簇斧舍痒册丽较查认显性慰懦撮漠康挤肿齐龄形【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告54(4)计价规则的补充计价规则的补充其他项目其他项目暂列金额暂列金额 ：因一些不能预见、不能确定的因素的价格调整而设立 。 暂列金额由招标人根据工程特点，按有关计价规定进行估算确定，一般可以分部分项工程量清单费的10%15%为参考 。如索赔费用、签证费用从此项扣支。暂估价暂估价是指招标阶段直至签定合同协议时，招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及专业工程的金额。 材料暂估单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息或参考市场价格确定，纳入分部分项工程量清单项目综合单价 。专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应分不同专业，按有关计价规定估算；应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。 计日工计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。计日工对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、施工机械台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。 总承包服务费总承包服务费：招标人应预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。1）招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算；2）招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求按分包的专业工程估算造价的3%5%计算；3）招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。1.新计价规范形式、内容及规则等的变化新计价规范形式、内容及规则等的变化氦裴肤颊屉殿秸阳巧千丽怀仟磐疙钵涂讳橡暗蛮霖澄耘袜羹垫猜屠畅斤紧【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告55 新计价规范4.2及条文说明中指出“招标控制价”是在工程招标发包过程中，由招标人根据有关计价规定计算的工程造价，其作用是招标人用于对招标工程发包的最高限价，有的地方亦称拦标价、预算控制价。 招标控制价的作用决定了招标控制价不同于标底，无需保密。为体现招标的公平、公正，防止招标人有意抬高或压低工程造价，招标人应在招标文件中如实公布招标控制价，不得对所编制的招标控制价进行上浮或下调。同时，招标人应将招标控制价报工程所在地的工程造价管理机构备查。 2.招标控制价的设立招标控制价的设立四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题男卷双经协鼓贾厉嗜戴膊宦宣窿轻估嗽东混丢将局肠定餐溅沏尉浮板嗣怒【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告56招标控制价分析招标控制价分析与”招标控制价”相类似的几个概念: 狭义拦标价(maximum price fixing); 预算控制价; 最高限价(price ceiling); 发包限价(ceiling price);日本的叫法拦标价从设定目的角度从是否公开角度上限拦标价(通常意义的拦标价)下限拦标价(很少采用)明示拦标价(在招标文件中明确公布)暗示拦标价(开标时公布)动态拦标价(和施工单位的平均报价互相联系)招标控制价为明示上限拦标价招标控制价为明示上限拦标价四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题郁碎兰神骸躯雁虹辛宅讲宵橡雍鲜利贫顺九疏盐姓挫醚凸岳廊香淬子棵岔【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告57招标控制价分析招标控制价分析设立招标控设立招标控制价的法规制价的法规性依据性依据工程建设项目施工招标投标办法七部委30号令第六十四条中规定:“合同价格应当控制在批准的初步设计及概算文件范围内”中华人民共和国合同法第二百七十三条规定:“国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”云南省建设厅制定的云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标预算综合报价评标(暂行)办法第三条:“采用预算综合报价招标,招标人可编制招标工程拦标价,拦标价作为招标人期望的最高限价应在开标前15天向投标人公布。使用国有资金的项目,应当设立拦标价”。在北京市发展改革委员会和市建委制定的北京市工程建设项目施工招标标底编制和使用的若干规定中,第十条是:“招标人可以以标底为基础,上浮合理的幅度设立拦标价,以拒绝投标中的过高报价”四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题擒口报咳什获康尹灸庞抹暖咙尺廓咎笼滋莉棉有史带减尧福醒恍捶鼎颁罢【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告58招标控制价分析招标控制价分析设立招标控制价的造价依据设立招标控制价的造价依据投资估算投资估算设计概算设计概算施工图预算招标控制价合同价 招标控制价是按照正常施工条件下制定的,反映的是社会平均水平,而且在计算时比包含了更多的可变因素,比社会平均水平计算出来的价格稍高.而一般投标人在竞争状态下采用的是社会平均先进水平,报出的投标价格通常要比社会平均水平计算出的价格低。因此投标报价超出拦标价是不合理的报价。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题酗疗鼓葡郁省兰毖时信岳肾送勘躺砂锚兰镊释落跌壹踌皋里咱饰秆涕酌咸【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告59招标控制价分析招标控制价分析招标控制价的产生设标底招标的弊端：设标底招标的弊端：（1）设标底时易发生泄露标底及暗箱操作的现象，失去招标的公平公正性。（2）现在编制的标底价是预算价，科学合理性差。较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响,容易与市场造价水平脱节。（3）标底在评标过程的特殊地位使标底价成为左右工程造价的杠杆。不合理的标底会使合理的投标报价在评标中显得不合理。（4）)将标底作为衡量投标人报价的基准,导致投标人尽力地去迎合标底,往往招投标过程反映的不是投标人实力的竞争,而是投标人编制预算文件能力的竞争,或者各种合法或非法的“投标策略”的竞争。无标底招标的弊端：无标底招标的弊端：（1）容易出现围标串标现象，各投标人哄抬价格，给招标人带来投资失控的风险。（2）容易出现低价中标后偷工减料，不顾工程质量，以此来降低工程成本；或先低价中标，后高额索赔等不良后果。（3）评标时，招标人对投标人的报价没有参考依据和评判标准。招标控制价的优点：招标控制价的优点：（1）可有效控制投资，防止恶性哄抬报价带来的投资风险。（2）提高了透明度，避免了暗箱操作、寻租等违法活动的产生。（3）拦标价使各投标人自主报价、公平竞争,符合市场规律。投标人自主报价,不受标底的左右。（4)既设置了控制上限又尽量地减少了业主对评标基准价的影响。瓜慕益板睦詹糕财孔芝表候六除铬猫者嗣坞胀舌街掏合陆壳梨潦馆银剩内【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告60招标控制价分析招标控制价分析招标控制价的编制(1)招标控制价的编制依据(4.2.3条)l新；l国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；l建设工程设计文件及相关资料；l招标文件中的工程量清单及有关要求；l与建设项目相关的标准、规范、技术资料；l工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的材料，参照市场价；l其他的相关资料。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题佯河扳韶晌缆免尔守坯抹什垢淡铡汹朵婉告描遂硒僵钟悯骇秘抽阀奸葡受【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告61招标控制价分析招标控制价分析招标控制价的编制(2)招标控制价的编制方法(4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7)l 分部分项工程费应根据招标文件中的分部分项工程量清单及有关要求，按新中招标控制价的的编制依据及综合单价包含的内容确定综合单价计价。综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。l 措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单按新的规定计价。l 其他项目费 暂列金额应根据工程特点，按有关计价规定估算； 暂估价中的材料单价应根据工程造价信息或参照市场价格估 算； 暂估价中的专业工程金额应分不同专业，按有关计价规定估算； 计日工应根据工程特点和有关计价依据计算； 总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算。l 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。 四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题孰疯志硒撮广煎耶毁剩顽粗塞十零副淡河映瓢悼皱九绿赴名衍遇售怠授钠【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告62招标控制价分析招标控制价分析实行招标控制价可能出现的问题分析（1）由于在发放招标文件时就公开最高限价，且最高限价大大高于市场平均价，就可能诱导投标人串标围标。因为最高限价大大高于市场平均价，就预示着按此价投标，中标后利润很丰厚。而且只要投标不超过最高都是有效投标，这样投标人就可能围绕这个最高限价串标围标。（2）如果公开的最高限价远远低于市场平均价，就会影响招标效率。可能出现所有或绝大可能出现无人投标情况，因为按此价投标将无利可图，不按此投标又成为无效投标。结果使招标人不得不修改招标控制价进行二次招标。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题痞潜吕供蔽尤掀阜某展垢叫沽液仓囊姓督屑绑耘章吞春栗乃朔毒艇垣曼彼【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告63招标控制价分析招标控制价分析实行招标控制价可能出现的问题分析对投标人在招标控制价下行为的博弈分析 假设所有的招投标各方都是完全理性的，追求利润最大化；项目的招标者只有一个，投标者则有两个以上，记为N；不存在串标时工程的总利润为A；串标者买通每个陪标者的串标成本为B。假设串标成功能得到超额收入为E，同时假设E-BNBA/N.博弈矩阵如下：陪标不陪标串标E-BN,BA/N,A/N不串标A/N,A/NA/N,A/N陪标者串标者纳什均衡点四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题致榷滚恋乏攫键侮关野拨易筐奇爵砾酵磕音毕录痕涌扮籍郁打况模雅解呀【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告64招标控制价分析招标控制价分析实行招标控制价可能出现的问题分析对投标人在招标控制价下行为的博弈分析这个博弈矩阵有两个纳什均衡：（串标，陪标）和（不串标，不陪标），收益分别为（E-BN,B）和（A/N,A/N）。但在实际招标中，投标各方都不串标的话，就会把投标价竞争的很低，无利可图。所以投标人聚到一起之后很容易达成共识，共同进行串标，结果就会是第一个纳什均衡，损害了招标人的利益。 只要投标人的付出的串标成本小于其获得的收益，就会实行串标。 虽然招标人可以把工程投资控制在招标控制价内，但却不能实现本可以更低的成本控制,最后中标价和招标控制价相差无几,招标优选承包商的作用根本无法体现,失去了招标的意义。而串标者也付出了高昂的串标成本，没有达到帕累托最优。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题是蔑桥粤泼剃卸栓秧恋耙淹惩绎草堕六治邪恩褂芥囤春界乓很辑洽瞳抹货【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告65招标控制价定得过低会造成投标人没有利润可图,使投标人过少,降低竞争力,不能起到择优选择投标人的作用招标控制价定得过高可能造成投标人普遍提高报价,按以往最高限价和拦标价的做法,通常按标底编制完后上浮一定比例作为最高限价。而如何合理确定上浮比例是目前招标控制价应用中需解决的问题。招标控制价分析招标控制价分析招标控制价的设置原则设想：招标控制价=按新计价规范计算的价格-估计的串标成本四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题给津捍亨裳资法纪抠媒耻捻绅屿捆喇荷欧悍碍抿益娠障袒枉渠兄酪溉妓贺【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告66招标控制价分析招标控制价分析对招标控制价改进的思考配套措施配套措施扩大招标扩大招标范围和招范围和招标人数标人数建立承包建立承包商名录和商名录和黑名单制黑名单制度度加强对工加强对工程量清单程量清单报价的审报价的审查查要求提交履要求提交履约保函或履约保函或履约保证金约保证金预防围标、串标预防恶意低价中标四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题答歌脓樊锹隙舞鹅云钞轿乒甥墟柏靴然呻杀哲池蕉纷修救孽粳很机底核怠【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告673.工程量清单使用范围的扩展工程量清单使用范围的扩展 原计价规范只强调工程量清单在招投标阶段的使用。新计价规范中把工程量清单作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据之一。 针对工程造价的计价具有动态性和阶段性（多次性）的特点 ，在新计价规范中提出了招标控制价 、投标价 、合同价 、竣工结算价等不同概念。反映了不同的计价主体对工程造价的逐步深化、逐步细化、逐步接近和最终确定工程造价的过程。 四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题枝畜敷琳义宝烫伞乾磐浩坯蚁莫拴雌活谤狈丧舒承宰侍韧写塔钦孽搬玖雨【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告68(二二)新计价规范与国际接轨部分总结新计价规范与国际接轨部分总结 新计价规范4.4.3款明确规定“实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同 ”。即合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目综合单价在约定条件内是固定的，不予调整，工程量允许调整。工程量清单项目综合单价在约定的条件外，允许调整。调整方式、方法应在合同中约定。 而原计价规范中未对合同类型做规定，在实际中，可采用固定总价合同、可调总价合同、固定单价合同、可调单价合同、成本加酬金合同等。若不采用单价合同，失去了实行工程量清单的真正意义。国际上通用的国际咨询工程师联合会制订的FIDIC合同条件、英国的NEC合同条件以及美国的AIA系列合同条件等,主要采用的就是固定单价合同。1.合同类型的规定合同类型的规定固定总价合同可调总价合同固定单价合同可调单价合同成本加酬金合同业业主主承承包包商选择合同类型优先顺序选择合同类型优先顺序四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题抬场韩冲烂韧裸传矾陀千铡壶咨析榆钦尧丽窜窍畦地樱更员错惠胆卫弟盅【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告69工程量清单下合同类型分析总价合同固定总价合同可调总价合同含义承包商的报价以业主的详细的设计图纸及计算为基础，并考虑到一些费用的上升因素;如图纸及工程要求不变动则总价固定。但当施工总图纸或工程质量要求有变更，或工期要求提前，则总价也应改变。按招标文件的要求及当时的物价计算总价合同。在执行合同中由于通货膨胀引起工料成本增加达到某一限度时，合同总价应相应调整。风险分担承包商承担了全部的工作量和价格风险。由于承包商承担了全部风险，因此报价中不可预见费用较高。业主承担了通货膨胀的风险，而承包商承担了合同实施中实物工程量、成本和工期因素等。适用条件（1）招标时的设计深度己达到施工图设计要求，合同履行过程中不会出现较大的设计变更。（2）工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小（3）工程投标期相对宽裕，承包商可以详细调查、复核工作量，拟定计划。适用于工程内容和技术经济指标规定很明确，工期在一年以上的工程项目。白基呵摔方辐估尽走穷暑蔡傈晴还吴威霓友早喇藉烛例淌痛赠贸酿募轩网【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告70工程量清单下合同类型分析单价合同成本加酬金合同固定单价合同可调单价合同特征按承包商在投标报价中填报的单价确定，无特殊情况，一般不得变更单价。工程量为业主估算工程量，实施过程中允许有上下的浮动变化。在单价合同下，最后支付款按当时填报单价与实际净工程量乘积计算，这样业主又不容易控制总造价合同中一般无合同价款，也没有工程量清单。风险分担要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更。如果相差超过士10%时，允许承包商调整合同单价，也有些固定单价合同在材料价格变动较大时允许承包商调整单价。在工程实施过程中如果物价发生变化等，可作调值。承包商承担的风险较小适用条件它适用范围比较广，特别适合于工程性质比较清楚（如已经具备初步设计图纸等），但工程量计算并不能十分准确的项目。 适用于施工图不全，工期长的工程项目。广泛适用于工作范围很难确定的工程和在设计完成之前就开始施工的工程。判犯唁低巷酪昧迷炮梆闹坞慕丹棕瘴榔诽吮怠己扩披吮近纬贼利推鸵譬冒【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告71 新建设工程工程量计价规范（以下简称新规范）总则4.4.3中规定，实行工程量清单计价的工程，应选用单价合同。单价合同包括固定单价合同和可调单价合同。（1）固定单价合同是指双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同中约定 。特点如下：u以工程量清单和工程单价表为基础和依据来计算合同价格。u通常是由发包方委托工程造价咨询机构提出总工程量估算表，即“暂估工程量清单”，列出分部分项工程量，由承包方以此为基础填报单价。u最后工程的总价应按照实际完成工程量计算，由合同中分 部分项工程单价乘以实际工程量，得出工程结算的总价。（2）可调单价合同指在合同中签订的单价，根据合同约定的条款可做调值。可调价格包括可调综合单价和措施费等。建设工程价款结算暂行办法（以下简称369文件）第八条中规定调整的因素包括：u法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； u工程造价管理机构的价格调整； u经批准的设计变更； u发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加； u双方约定的其他因素。 工程量清单下合同类型分析四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题哦瘦冒福越迹象擅充阂基赦往拌被畏醋裳方氖奈峨适梳粗夷旦蹲曲哉妒踪【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告72符合工程量清单计价模式的基本要求：在工程量清单计价模式中工程量清单由招标人编制，工程量在招标过程中属于一种估算量，而综合单价由投标人自主报价，投标人根据自身企业的管理水平，全面分析市场变化，考虑经营风险后确定。与国际工程管理接轨的一个形式：国际上通用的国际咨询工程师联合会制订的FIDIC合同条件、英国的NEC合同条件以及美国的AIA系列合同条件，主要采用的就是单价合同。能够真正体现风险分担的风险管理原则：发包人承担工程量清单的风险，承包人承担综合单价的风险发包人在施工准备阶段，精心编制工程量清单，分析工程中可能产生的问题，制定相应的管理对策。承包人由于综合单价的不可调整性，必须提高自身的投标报价水平，增强企业的管理能力，以自己的综合实力完成工程建设，实现自己的利润目标。有利于降低交有利于降低交易成本：易成本：单价合同招标成本较高，但执行成本较低。从降低 交易成本的角度，宜选择单价合同。工程量清单下选择单价合同的优点屁缘弓冯革表橡被焕饰烂常昆斩窥沪靡怪攀咙卡督擦墟攒侯闲覆罪铣耕拦【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告73国际上常见合同文本采用的计价方式总价合同单价合同成本加酬金合同FIDIC（银皮书）；英国JCT80,JCT91,美国AIA-A101(与A201配合使用)；适用于CM模式(代理型)的合同条款有AIA-A101或A101/CMa(与A201/CMa配合使用)。FIDIC(红皮书), ICE6AIA-A111(与A201配合使用);适用于CM模式(代理型)的合同条款有AIA-A111(与A201/CMa配合使用)四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题峪椽钉颐垄欧掂涸赛耍益蒲侄秃鳞炼瞎汾奄敖茨王颈啸冻再刻话沮调假诊【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告74工程量清单下合同类型的选择工程量清单下合同类型的选择新计价规范新计价规范4.7.5因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施项目费应予以调整。工程量清单的价格特点是“量变价不变”，无论事实上工程量增大或减少（超出约定范围除外），单位工程量的单价都不发生变化。因此，工程量清单报价本质上是单价合同的计价模式。工程量清单报价模式“量价分离”、“量变价不变”、“单价优先”，较为合理地处理了风险分担问题。如果风险分担极为不均，在某单个项目上承包商承担了不合理的风险。很明显，承包商在投标中将所有可能发生的风险均考虑在报价中，这样的报价必将很高。结果，不管该风险实际发生与否，业主都要支付这些风险（包括实际发生的和可能发生）的成本。这样，业主无形中就支付了本不应支付的费用。从而可以看出，风险的合理分担对业主和承包商都是有利的。从风险分担角度分析单价合同的合理性从风险分担角度分析单价合同的合理性四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题羌卖幂獭峙晕总惦类捶祟芽证苟漏淄刘姬眺菩明省彭垛吕能免佃卢账客篷【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告75从降低交易成本角度分析单价合同的合理性从降低交易成本角度分析单价合同的合理性交易成本交易成本招标成本招标成本对于招标方就是其制定招标文件、编写工程量清单、考察承包商、委托招标单位以及评标等有关的费用，合同双方对于合同条款的制定与修改，谈判与磋商所产生的费用。执行成本执行成本包括监督、惩罚、奖励、怠工等等行为造成的费用，聘请监理工程师进行监督管理等的费用，合同管理费用，由索赔和争端引发的诉讼仲裁等费用。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题面滥灌眷概诱旬掀铸旱藕箭恼掏鸵噪庞镜殖窟离染匿父涅严负碌廊亦瞩测【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告76从降低交易成本角度分析单价合同的合理性从降低交易成本角度分析单价合同的合理性总价合同总价合同采用总价合同的基础是对交易物的精确描述，但由于非对称信息和有限理性的原因，建设单位和施工单位对交易物的认识可能是不同的，并且在合同中也难以做出完美的说明，在这种情况下，交易双方都存在着风险。因此，建设单位根据自己所拥有的选择施工单位的权力，在合同中订立某些条款，将合同的风险转嫁给施工单位，因为施工单位在这种合约中要承担较大风险，风险的分布不均匀，产生其他合同问题的诱产生其他合同问题的诱因较大。总价合同招标成本较因较大。总价合同招标成本较低低,但执行成本较高。但执行成本较高。单价合同单价合同由招标人或其委托的咨询机构根据设计编制工程量清单，然后以该清单及施工单位提供的单价计算出的总价选出施工单位，竣工结算价可根据工程量的变化做相应的增减。这种合约安排虽然在签约准备阶段要花费额外的交易成本(如编制工程量清单)，在履行阶段也需要对工程量的变更进行验证，但由于合约在总价方面招标人为投标人承担部分风险，因此，风险的分布比较均匀，产风险的分布比较均匀，产生合约问题的诱因相对较小。单生合约问题的诱因相对较小。单价合同招标成本较高，但执行成价合同招标成本较高，但执行成本较低。从降低本较低。从降低 交易成本的角交易成本的角度，宜选择度，宜选择单价合同。单价合同。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题咳暴鲸参蹿完凤袭艺萎锹版卧荣转储侩痊围侥海膨致芹疥秋唐亥兰届峦摸【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告77从降低交易成本角度分析单价合同的合理性从降低交易成本角度分析单价合同的合理性四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题案例案例 上海某建设集团公司通过议标承建了湖南长沙一家外资企业厂房工程,双方签订了固定总价合同。工程总价6000余万元，在履行合同过程中，由于工程量错算、漏算、材料涨价等因素导致工程实际成本大大超过预算，公司因此要求追加工程价款。增加支付1000余万元，而业主则以合同是“固定总价”为由不同意增加价款。上海公司遂停工要求谈判，双方形成价款争议。桓葬考麓荫嘶询澜避溢惮曹皆倔晚晒渴熬异刀陛牵芭间利湛捧掳泛攫肇娄【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告78从降低交易成本角度分析单价合同的合理性从降低交易成本角度分析单价合同的合理性案例案例“价差价差”争争议议“量差量差”争争议议工程承包范围的争议工程承包范围的争议固定总价合同易引起争议，固定总价合同易引起争议，导致执行成本大幅度增加导致执行成本大幅度增加 因钢材大幅涨价导致的争议。该工程投标截止日为2003年6月，在此之后，全国大部分城市主要建材大幅度涨价，工程所在地长沙的钢材上涨幅度达30%-50%。本案系争工程用钢量为7000多吨，因钢材大幅度涨价造成的损失高达400多万元。承包商上海公司认为此种涨价是投标人投标时所无法预见的，发包商应当按实补偿；而业主湖南公司认为合同为“固定总价”材料涨价是承包商应当承担的商业风险，不同意以此为由调整价款。上海公司在施工中发现工程量漏算、错算比较多，涉及工程造价近300万元。上海公司认为业主湖南公司在招标时只给了投标人7天的编标时间，在这7天时间内投标人除了要研究招标文件和招标图纸，还要踏勘施工现场、询标、参加答疑会、编制全套投标文件。客观上无法精确计算工程量，因此要求业主湖南公司予以补偿。而湖南公司坚持认为本工程为“固定总价”，所有工程量计算疏漏均应由承包商自己承担后果，不同意补偿价款。招标人湖南公司招标时既提供了由某电子工程设计院设计的施工图（蓝图），又同时提供了其委托外资方设计的白图。招标文件规定投标文件的编制依据是“设计图纸”但未具体明确是哪一种“设计图纸”。导致工程量差异，涉及工程价款100多万元。上海公司认为凡是超出电子工程设计院设计的施工蓝图范围的工程量，均不属于施工承包范围，不在包干造价范围内，业主应按增加工程量追加合同价款。湖南公司则认为该白图为投标时提供，不同意作为增加工程量追加工程价款。干忧但粮妮涛扭萨篙玛揖拖逐底粱妓芬胸啮蔷尼絮俘僧嗜然掂孵伺良醉卸【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告79工程量清单下合同类型分析单价合同可能出现的问题及风险防范 缺乏从项目总体目标的角度来加强对承包商的激励和约束, 承包商只会努力减少自身成本,而没有动力去为业主节约投资。即承包商不关心项目范围和内容的优化，甚至提出一些损害业主利益的扩大工程范围的建议,承包商此时追求的仅仅是个体理性。业主为了防止承包商的机会主义行为,可能会过分的压低合同价格并加强过程监督,无形中提高了交易成本。 “lose-lose” situation 个体理性导致集体非理性利用单价合同时也利用单价合同时也宜采用宜采用“总价总价” 来来激励承包商为实现激励承包商为实现业主目标而提高其业主目标而提高其努力程度。努力程度。防范措施四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题呀服离茨讼荡唆天润休忍誊竞院燎烹霄剔泵略攀晤却迂间徊赎膳钦森语蘸【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告80工程量清单下合同类型分析单价合同可能出现的问题及风险防范单价合同下可能会出单价合同下可能会出现不平衡报价现不平衡报价不平衡报价就是利用合同在报价时是“单价合同”，在总标价不变的前提下，将工程量清单中有些单价调整得略高于常水平，另一些则略低于正常水平，以争取最多的盈利 。 业主的防范措施业主的防范措施（1）重视工程量清单的编制质量。明确对涉及暂估价项目的调整方法。 招标人要随时掌握工程涉及的主要材料的价格;对于特殊的大宗材料,可提供适中的暂估价。（2）在招标文件中,可以写明对各种不平衡报价的惩罚措施 。（3）招标控制价不仅要有总报价的最高限制,而且包括投标报价各组成部分的最高限制,包括综合单价、综合合价、管理费、利润、人工、材料、机械台班单价和消耗量等内容。 （4）改进评标办法,限制不平衡报价中标。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题至灵乏戏篮床唆隘烤皱蠢怠嚎蔡涂梳奈夜潍栏栅纹仕虽盼妥掖弟干抿熬末【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告81(二二)新计价规范与国际接轨部分总结新计价规范与国际接轨部分总结2.“项目特征项目特征”单独列出单独列出 在新计价规范3.2.7条文说明部分指出，在描述工程量清单项目特征时应按以下原则进行。（1） 项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，能满足确定综合单价的需要。（2 ）若采用标准图集或施工图纸能够全部或部份满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见图集或图号的方式。对不能满足项目特征描述要求的部份，仍应用文字描述。 发达国家都有与工程量清单相配套的完整的技术规范。工程量清单项目的工作范围、报价内容、计量计价方式通过相应技术规范来明确，使得清单中价格的风险范围十分明确，所报单价更具有约束性和参考性，便于合同履行过程中的计量支付、变更估价、投资控制等工作。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题名遇血袒暴知谋疫柄闺扳抨憾涌堕您纽喊听脯痕怠页蝶辅槐堪碾联少概岛【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告823。重视工程造价咨询机构、工程造价管理机构及造价人员的。重视工程造价咨询机构、工程造价管理机构及造价人员的作用作用 新计价规范1.0.4中规定“工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担。工程造价文件应由注册造价人员签字并加盖专用章。” 新计价规范在“术语”部分对造价工程师、造价员、工程造价咨询人的含义都做了明确阐述。其中工程造价咨询人工程造价咨询人为取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的企业。 工程造价管理机构在发布工程造价信息、对工程造价计价依据、办法及相关政策进行解释、发生纠纷进行调解等方面发挥着重要作用。与FIDIC合同中工程师、争端裁决委员会的功能类似(二二)新计价规范与国际接轨部分总结新计价规范与国际接轨部分总结四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题洽剖遭枝潍排埔炸橱揣每泼仆挖截则抿里摄惭捶粱色滚墩沤沪虾鲁由致摊【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告83新计价规范中有关工程造价管理机构作用的规定3.2.83.2.8编制工程量清单出现附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案，省级或行业工程造价管理机构应汇总报建设部标准定额研究所。4.2.34.2.3（6 6），），4.3.34.3.3（8 8），），4.7.54.7.5工程造价管理机构发布工程造价信息。4.2.84.2.8 招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。 4.2.94.2.9投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照本规范的规定进行编制的，应在开标前5日向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。4.7.14.7.1 招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。4.7.74.7.7施工期内，当物价波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。 4.8.12 4.8.12 竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。 4.9.1 4.9.1 在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的，由工程造价管理机构负责解释。4.9.34.9.3（2 2）工程造价管理机构负责调解工程造价问题 。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题茅凹巫灵琴墟省蚂教蛛巳枪帛显戒绦眺焉索螟摩盂骆迫榨轿院唉蔫观萧硫【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告84工程造价管理机构应协助企业制定企业定额工程造价管理机构应协助企业制定企业定额工程造价管理机构应积极促进施工企业实施工程计价的过程成本控制,在施工过程中细化成本控制,提高施工企业的管理水平。工程造价管理机构应从制度建设入手完善监管手段。工程造价管理机构应从制度建设入手完善监管手段。1)完善检查制度完善检查制度2)完善社会监督机制完善社会监督机制3)建立责任处罚制度。建立责任处罚制度。工程造价管理机构如定额所、定额站应利用长期编制定额的优势以及多年积累的大量技术经济资料,在典型企业测定根据企业标准确定的人、材、机费耗量指标,收集工程造价基础资料,指导施工企业按自身的施工技术水平、装备水平、人员技术水平,编制企业内部定额。工程造价管理机构应促进企业提高工程造价管理水平工程造价管理机构应促进企业提高工程造价管理水平工程造价管理机构应对中介机构加强监督管理工程造价管理机构应对中介机构加强监督管理四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题淤搅桶繁避抡龄俗瓷茬圣懦畴竹疮凋摹滩哨圾尝素面诬新辫尽神抄胡咐掺【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告85新计价规范中有关工程造价咨询人作用的规定2.0.18工程造价咨询人取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的企业 。3.1.1 工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。4.2.2 招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。4.3.1投标价应由投标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制 。4.8.2工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对 。4.9.4在合同纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题咏版钉慈抓卉柠峡敲羌康撬蚤曾笋第桑桶填滚挣捏琢旁嘱比划逻陶星床同【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告86(1)拓展业务范围，增强企拓展业务范围，增强企业竞争力。业竞争力。工程造价咨询人的服务可拓展到工程造价咨询人的服务可拓展到前期投资可行性分析，建设项目前期投资可行性分析，建设项目中可进行代理招投标、工程合同中可进行代理招投标、工程合同管理、进度款支付与工程索赔管管理、进度款支付与工程索赔管理等，项目完成后的建设项目经理等，项目完成后的建设项目经济评价，以及建筑经济案件中的济评价，以及建筑经济案件中的司法鉴定、运营维护方案的选择司法鉴定、运营维护方案的选择等。等。(2)加强工程造价咨询人才的培养，加强工程造价咨询人才的培养，不断提高工程造价从业人员的素不断提高工程造价从业人员的素质。质。建立中介机构和从业人员的信用评级制度建立责任赔偿制度建立专业人士或机构的“专业责任保险”制度推广担保制度。工程造价咨询人竞争承揽业务时，主动提供金融或其他担保机构出具的保函四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题泌比把招董瘦靳汤笨辫茨醚筐囱娇玩朱丑丝冉劣确烬漠厉泽患犀匆卑狼讹【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告87新计价规范中有关造价工程师、造价员作用的规定2.0.16造价工程师取得造价工程师执业资格，经建设部批准，在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。2.0.17造价员取得造价员资格，经中国建设工程造价管理协会或其授权机构批准，在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。1.0.4 工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担。工程造价文件应由注册造价人员签字并加盖专用章。4.6.3 （5 ）发包人指定的专人进行费用索赔核对，经造价工程师复核索赔金额后，与承包人协商确定并由发包人批准；四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题脏拔管辱瘁鞠蹄略该株彦嘉僻涟帮乡赌纸茎伎己毁淆闸彻风耕徊狙瞻肥位【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告88完善工程造价专业的高等教育及在职完善工程造价专业的高等教育及在职人员的再教育活动人员的再教育活动（1）提高造价工程师的准入“门槛”，实行造价工程师分级管理。（2）针对造价工程师的需求，设置继续教育内容。（3）针对灵活的培训手段，细化考核标准资深造价工程师注册造价工程师造价员如对于有工程背景的，应加强对工程经济、财务管理及合同法律法规的学习；对于从事经济、财务管理及合同管理的造价工程师，则应加强工程实践和工程管理的学习。针对多数造价工程师年龄较大，学习精力有限的特点，继续教育的内容应多设置案例和实践环节。继续教育内容的确定，还应针对行业对造价工程师的要求设置。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题励擞杨摄替街胃菲近橙鲤吝胞伟皇樱块雅畸毁淮墩值倔捷惺肩勒芒聂参拦【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告89(二二)新计价规范与国际接轨部分总结新计价规范与国际接轨部分总结4。费用名称的修改。费用名称的修改 （2）暂估价类似于FIDIC合同条款中的Prime Cost Items，在招标阶段预见肯定要发生，只是因为标准不明确或者需要由专业承包人完成，暂时无法确定价格。 （3）计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。国际上常见的标准合同条款中，大多数都设立了计日工（Daywork）计价机制。 （1）暂定金额。暂定金额在英国工程量清单费用构成中有明确列项，在美国清单费用构成中称“不可预见费”。暂定金额表示用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或为应付意外情况暂定数量的一笔金额。四、新计价规四、新计价规范介绍及问题范介绍及问题分析分析(一一)新计价规新计价规范修改部分概范修改部分概述述(二二)新计价规新计价规范与国际接轨范与国际接轨部分总结部分总结（三）新计价（三）新计价规范中已解决规范中已解决的问题的问题（四）新计价（四）新计价规范中新出现规范中新出现的问题的问题高遭穿撩邑址雍褪鬼岭操巧伯可衍砰藕阐赣效疮玲丛境律矾憎弛惩塞挞哦【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告90新计价规范下工程量清单编制举例新计价规范下工程量清单编制举例分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表工程名称:某宿舍楼工程建筑工程序序号号项目编码项目编码项目项目名称名称项目特征描述项目特征描述计量计量单位单位工程工程量量金金 额（元）额（元）综合综合 单价单价合合 价价1010101003001土石方工程土石方工程挖带形基础挖带形基础,二类二类土土,槽宽槽宽0.60m;深深0.80米米,弃土运弃土运距距150.00mm3300.0030.009000.0023010101003002土石方工程土石方工程挖带形基础挖带形基础,二类二类土土,槽宽槽宽1.00米米,宽宽2.10米米,弃土运弃土运距距150.00m(以下略以下略)m3500.0070.0035000.00本页小计本页小计44000.00合合 计计绩盎最菲光哈孝果钓专川龙谣阎遂锹肝骡焦酿涧罐逼襟溃褂烬慷骚励臂躺【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告91新计价规范下工程量清单编制举例新计价规范下工程量清单编制举例工程名称:某宿舍楼工程建筑工程序号序号项项 目目 名名 称称计算基础计算基础费率费率（%）金额金额（元）（元）1安全文明施工费安全文明施工费直接费直接费42000.002大型机械设备进出大型机械设备进出场及安拆费场及安拆费直接费直接费3800.003施工排水施工排水直接费直接费4000.00合合 计计49800.00措施项目清单与计价表（一）措施项目清单与计价表（一）(本表适用于以本表适用于以“项项”计价的措施项目计价的措施项目) 臭峡朴沈慨停央蕴铁颠痞暗捶补炎袖卷飘龋俭棵挡沽狂耳俯盲窑抑缚媚绊【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告92措施项目清单与计价表（二）措施项目清单与计价表（二）(本表适用于以综合单价形式计价的措施项目本表适用于以综合单价形式计价的措施项目 )新计价规范下工程量清单编制举例新计价规范下工程量清单编制举例工程名称:某宿舍楼工程建筑工程序号项目编码项 目 名 称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合 价1垂直运输机械100m22500.0040100000.00本页小计100000.00合 计剑胜归裔晒淮燥骤页歹句箍找护玄竣究训肆赡秤碌无矗翘禄含论侠斥妙榆【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告93其他项目清单与计价汇总表其他项目清单与计价汇总表新计价规范下工程量清单编制举例新计价规范下工程量清单编制举例工程名称:某宿舍楼工程建筑工程序号项 目 名 称计量单位金额 （元）备注1暂列金额项20000.002暂估价项100000.002.1材料暂估价2.2专业工程暂估价项100000.003计日工工日8250.004总承包服务费合 计128250.00一注注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总 液邑足承棋蓄海萍拦亮奴投拥晾壶雍曙轿弦别奎逃价捐侮欢坑磋嫩剃兼馆【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告94新计价规范下工程量清单编制举例新计价规范下工程量清单编制举例工程名称:某宿舍楼工程建筑工程规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目清单与计价表序号序号项项 目目 名名 称称计计 算算 基基 础础费率费率（%）金金 额（元）额（元）1规费规费直接费直接费0.1%90000.001.1工程排污费工程排污费1.2社会保障费社会保障费(1)养老保险费养老保险费(2)失业保险费失业保险费(3)医疗保险费医疗保险费1.3住房公积金住房公积金1.4危险作业意外伤害保险危险作业意外伤害保险1.5工程定额测定费工程定额测定费2税金税金分部分项工程费分部分项工程费+措施项目费措施项目费+其其他项目费他项目费+规费规费3.41%20000.00岩度栓聂官终赖愿燕莆舌荧拓职懈跑艇穗满斥黄祖圃窘烫哲风鞍搔拴蠢昌【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告95新计价规范下工程量清单编制举例新计价规范下工程量清单编制举例工程名称:某宿舍楼工程建筑工程投标报价汇总表投标报价汇总表序号序号汇总内容汇总内容金金 额（元）额（元）其中：暂估价其中：暂估价（元）（元）1分部分项工程分部分项工程167440.002措施项目措施项目149800.00-2.1其中：安全文明施工费其中：安全文明施工费42000.00-3其他项目其他项目128250.00-3.1其中：暂列金额其中：暂列金额20000.00-3.2其中：专业工程暂估价其中：专业工程暂估价100000.00-3.3其中：计日工其中：计日工8250.00-3.4其中：总承包服务费其中：总承包服务费-4规费规费90000.00-5税金税金20000.00-投标报价合计投标报价合计=1+2+3+4+5555490.00-怖欣默硝求贩双挪罐侣剪慢灿杜湖曲浸谭挞腺胜苯畦靡男宜鱼时茵糊制少【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告96（三）新计价规范中已解决的问题（三）新计价规范中已解决的问题工程量清单形式上需要工程量清单形式上需要改进改进原规范中存在的问题新规范的改进缺少对合同价款管理内缺少对合同价款管理内容的说明容的说明措施项目设置不合理措施项目设置不合理分部分项工程量清单中新增了分部分项工程量清单中新增了“项项目特征目特征”一栏。正文分为总则和条一栏。正文分为总则和条文说明部分，对应于总则中的每一文说明部分，对应于总则中的每一条款进行解释说明条款进行解释说明 新增了施工过程中工程量的计量与价款支付，索赔新增了施工过程中工程量的计量与价款支付，索赔与现场签证；工程价款的调整，工程竣工后竣工结与现场签证；工程价款的调整，工程竣工后竣工结算的办理以及对工程计价争议的处理等合同价款管算的办理以及对工程计价争议的处理等合同价款管理的内容。理的内容。 新规范中把原来措施项目中含有的混凝土、新规范中把原来措施项目中含有的混凝土、钢筋混凝土模板及支架，脚手架去掉；把钢筋混凝土模板及支架，脚手架去掉；把原有的环境保护、文明施工、安全施工、原有的环境保护、文明施工、安全施工、临时设施临时设施 四项合并为四项合并为“安全文明施工安全文明施工”；施工排水降水拆分为两项；新增施工排水降水拆分为两项；新增“冬雨季冬雨季施工施工” ，“地上地下设施，建筑物的临时地上地下设施，建筑物的临时保护设施保护设施”两项。两项。停嗅枫簧廷疮树握伦淡蓟块卷著串砌虞航艰鞍挡脯地哄贪豪彪妒丧寄温截【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告97（四）新计价规范中新出现的问题（四）新计价规范中新出现的问题（1）其工程量计算规则沿用了过去一）其工程量计算规则沿用了过去一直使用的预算定额的模式。这就使得直使用的预算定额的模式。这就使得很多企业在投标报价时仍然习惯于按很多企业在投标报价时仍然习惯于按照建设工程预算定额先算量后套价，照建设工程预算定额先算量后套价，再把计算的结果反算到给出的工程量再把计算的结果反算到给出的工程量清单之中，从而忽视了量价分离的指清单之中，从而忽视了量价分离的指导原则。不仅忽略了单项报价的竞争导原则。不仅忽略了单项报价的竞争性，而且也为日后的结算留下了隐患。性，而且也为日后的结算留下了隐患。（2）工程量清单综合单价分析表工程量清单综合单价分析表新增新增“定额编号定额编号”、“定额名称定额名称”、“定额单位定额单位”几项几项，这无疑这无疑暗含了对过去定额的重新重视，暗含了对过去定额的重新重视，是对定额计价的一种回归。是对定额计价的一种回归。市场定价的属性未完全体现市场定价的属性未完全体现“量价不分量价不分”仍仍可能存在可能存在新计价规范新计价规范3.1.1规定：规定： 工程量清单工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。具有相应资质的工程造价咨询人编制。 实际操作中招标人为了规避风险，经实际操作中招标人为了规避风险，经常在招标文件中写明，招标人提供的工常在招标文件中写明，招标人提供的工程量清单中开列的工程量是根据合同工程量清单中开列的工程量是根据合同工程设计图纸提供的预计工程量，仅供参程设计图纸提供的预计工程量，仅供参考，不能作为承包人履行合同义务中应考，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量，予完成合同工程的实际和准确工程量，投标人应根据经验重新核实工程量，这投标人应根据经验重新核实工程量，这样招标人就把工程量清单编制的责任和样招标人就把工程量清单编制的责任和风险又全部推给了投标人。同样，投标风险又全部推给了投标人。同样，投标人为了降低风险又将风险金加大，计入人为了降低风险又将风险金加大，计入了工程报价之中。这样，了工程报价之中。这样，势必又回到了势必又回到了原有的原有的“量价不分量价不分”的老路上，严重地的老路上，严重地阻碍了新型计价体系的实施。阻碍了新型计价体系的实施。鲁骸侍横躯艾彻砷贫根业耀马使鳞篱亿戍挤补载唯膝九涝幸蹬谭蒋硼淆国【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告98工程量清单计价工程量清单计价模式下的招投标模式下的招投标一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较呈豁绍愁善竞庙裂闹消占气揩匡优寸绰汹惯几鬃逻粪捶锁燃啼蛾勇裂垢崭【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告99定额计价模式下的定额计价模式下的招投标招投标工程量清单计价模式下的工程量清单计价模式下的招投标招投标标底标底或招或招标控标控制价制价标底是衡量、评审投标人投标报价的重要尺度标底=定额概算造价+材料调价费用+不可预见费淡化标底的作用，在新计价规范中更是用招标控制价取代标底，将其在招标时公开。计算口径与投标报价保持一致投投标标报报价价直接工程费单价=人工费+材料费+机械使用费单位工程直接费=（假定建筑产品工程量直接工程费单价）+措施费单位工程概预算造价=单位工程直接费+间接费+利润+税金单项工程概算造价= 单位工程概预算造价+设备、工器具购置费建设项目全部工程概算造价= 单项工程概预算造价+预备费+有关的其他费用分部分项工程费= 分部分项工程量相应分部分项工程单价（包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润，并考虑风险费用）措施项目费= 个措施项目费其他项目费=招标人部分金额+投标人部分金额（暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费）单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金单项工程报价= 单位工程报价建设项目总报价= 单项工程报价评评标标评标主要看总造价，评标工作中的商务评审十分简单不但评总价，还要进行分部分项清单费、措施项目费、主要清单单价、主要材料价格、是否计算错误的评审风险风险分担分担工程量及价格风险都由承包商承担业主承担了工程量变动的风险，承包商承担了价格波动的风险 一、定额计价模式与工程量清单计价模式下招投标对比分析比较项计价模式一、定额计价模一、定额计价模式与工程量清单式与工程量清单计价模式下招投计价模式下招投标对比分析标对比分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法诸叼时披稽界妻杖怎淬泳丽埋留与孺伊么械夷侗璃片梳摄路充洼婪宽娃承【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告100二、工程量清单计价规范下的招标控制价一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法 1. 08版计价规范中关于招标控制价作了以下规定：内容内容适用范围适用范围4.2.1 国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。 编制人编制人4.2.2 招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。编制依据编制依据4.2.3招标控制价应根据下列依据编制：1 本规范；2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；3 建设工程设计文件及相关资料；4 招标文件中的工程量清单及有关要求；5 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；6 工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的材料，参照市场价；7 其他的相关资料。矩拥跺肉辨沏永嚼哥共寄石蕊献靴上橱厅故啮撮噶叮唯应取吏伏珍壤闸引【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告101内容内容招招标标控控制制价价的的组组成成4.2.4 分部分项工程费应根据招标文件中的分部分项工程量清单及有关要求，按本规范2.0.4、4.2.3条的规定确定综合单价计价。（2.0.4说明的是综合单价的组成）。综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。4.2.5措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单按本规范4.1.4和4.1.5条的规定计价。（4.1.4措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计，可以计算工程量适宜采用分部分项工程量清单方式的措施项目应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价，应包括除规费、税金外的全部费用。4.1.5 措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。 ）4.2.6 其他项目费1 暂列金额应根据工程特点，按有关计价规定估算；2 暂估价中的材料单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算；暂估价中的专业工程金额应分不同专业，按有关计价规定估算；3 计日工应根据工程特点和有关计价依据计算；4 总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算；4.2.7 规费和税金应按本规范4.1.8条的规定计算 。（4.1.8 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。）是否公开是否公开4.2.8 招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。 违反本规违反本规定的处理定的处理4.2.9投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照本规范的规定进行编制的，应在开标前5日向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。招投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理，发现确有错误的，应责成招标人修改 一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法处塞让宠箍吃督渍充岁淋炒玩币驯专缘公离乱竹惟休熊廷旱僵仆制贵街咋【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1022.新计价规范中关于招标控制价的规定与其他文件中关于标底规定的比较新计价规范建筑工程施工发包与承包计价管理办法（第107号部令）评标委员会和评标方法暂行规定编制单位4.2.2招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制 第九条 招标标底和工程量清单由具有编制招标文件能力的招标人或其委托的具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构编制 编制依据4.2.3招标控制价应根据下列依据编制： 本规范； 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法； 建设工程设计文件及相关资料；招标文件中的工程量清单及有关要求；与建设项目相关的标准、规范、技术资料；工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的材料，参照市场价；其他的相关资料。 第六条 招标标底编制的依据为：国务院和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制定的工程造价计价办法以及其他有关规定；市场价格信息 是否公开4.2.8 招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮 第十六条 招标人设有标底的，标底应当保密，并在评标时作为参考废标处理4.2.1投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。第二十一条投标人的报价明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。 一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法浸生搀坊喊凶隐咯涨享早晚疏怠谱放遭晚梆起腰直狐赛爱征犀地侯唤桶锑【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1031.建设工程工程量清单计价规范 GB5050020082.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法3.建设工程设计文件及相关资料4.招标文件中的工程量清单及有关规定5.与建设项目相关的标准、规范、技术资料6.工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的材料，参照市场价7.其他相关的材料08版计价规范中规定招标控制价的编制依据3.一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法稚拾关敞样助现裴栋叭珊入漂撇乒脆杭葛际腿豺愁冻朽回吨都扁序泉磅淖【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告104 招标控制价由五部分组成：分部分项工程量清单计价、措施项目清单计价、其他项目清单计价、规费、税金。招标控制价编制单位按工程量清单计算直接费，并根据项目特点进行综合分析，然后按市场价格和取费标准、取费程序及其他条件计算综合单价，含完成该项工程内容所需的所有费用，最后汇总成招标控制价。 4.招标控制价的组成一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法鸭讼锯夸霖捐逢陕紧喳丛柠剐笆衍堪较醉木甲干抵占膜垢萎滓眉湘厚锁与【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告105 08版计价规范中只明确提出招标控制价的概念及编制依据，但计算方法并没有进行说明。条文说明2.0.19指出：招标控制价是在工程招标发包过程中，由招标人根据有关计价规定计算的工程造价，其作用是招标人用于对招标工程发包的最高限价，有的地方亦称拦标价、预算控制价。 但目前国家也并没有对拦标价和预算控制价的概念、计算方法等从法规性角度作出明确规定，只能从相关规定中找到设立拦标价的依据。有些地方性法规明确提出了拦标价的做法。 5.招标控制价的相似概念拦标价的法律依据和常见做法一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法烦棱祥尧蔷袜砾柄坐钢痈峨般茶彩约帕垮禹禾挎凄徐羽探意叹赠壁栓拴汁【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1065.1 拦标价的法律法规依据法律法规名称条款号内容中华人民共和国合同法第二百七十三条 国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立工程建设项目施工招标投标办法第30号令第六十四条合同中确定的建设规模、建设标准、建设内容、合同价格应当控制在批准的初步设计及概算文件范围内；确需超出规定范围的，应当在中标合同签订前，报原项目审批部门审查同意。凡应报经审查而未报的，在初步设计及概算调整时，原项目审批部门一律不予承认。 北京市招标投标条例第十八条政府投资和政府融资项目的招标人，应当严格按照批准的初步设计方案和投资总额编制招标文件。 河北省实施(中华人民共和国招标投标法办法 第二十一条 全部或者部分使用国有资金的项目，招标人在招标文件中确定的建设标准、建设内容等和另编的标底造价都应当控制在项目审批部门批准的范围之内。 一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法捞郸萍巢顽樊讼状卸茶谴贫朗坦当谓仙毫祟磺贯蛀店褂忍和辈糯吁涩琼闭【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1075.2 北京市规定的拦标价的做法法律法规名称条款号内容北京市工程建设项目施工招标标底编制和使用的若干规定第十条 招标人可以以标底为基础，上浮合理的幅度设立拦标价，以拒绝投标中的过高报价。 标底编制程序 改编自工程量清单的编制与投标报价，中国建材工业出版社一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法罪竟罐拧蛰捧官齿钒舌栈贺应玛繁星汕赘笼键崭牌奢旨玄丈访摄辱堪疯需【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告108 5.3 云南省规定的拦标价的做法法律法规名称条款号内容云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标预算综合报价评标(暂行)办法第三条 采用预算综合报价招标，招标人可编制招标工程拦标价，拦标价作为招标人期望的最高限价。拦标价应在开标前15天向投标人公布。若授标人对拦标价有异议，可在开标前10天向招标人书面提出。招标人根据授标人的书面异议，应对拦标价进行复核，并将复核结果公布。若由于招标人对拦标价的复核影响开标时间的，招标人应重新公布新的开标时间 拦标价的计算公式为：J=Z+C+G+Q+F+L+S+X式中：J为拦标价；Z为直接工程费；C为措施费；G为管理费；Q为其他项目费；F为规费；L为利润；S为税金；X为风险费X（Z+C）f，其中f为招标人确定的风险系数，最低不得小于1%，跨年度的工程不得小于3%。拦标价应当附有施工组织设计要点，用于说明设定拦标价所依据的主要施工方法、技术措施及机械设备配置等内容。一个工程只能编制一个拦标价，开标后拦标价编制资料应交各级建设行政主管部门的招标授标管理机构和造价管理部门各一份备案。使用国有资金的项目，应当设立拦标价。一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法协猴深复疫梧婉斩窗植古够虾蛇钱习陵茄楷漱箱茄鳃骤携玻宪纳育甭吩茹【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1096.招标控制价的相似概念发包限价的做法（以日本为例）步骤步骤1.估算所必需的资料的准备估算所必需的资料的准备估算基准类估算基准类1.工程费的构成及范围2.费用的计算方法3.标准步掛4.标准的各种费率5.机械的磨损、租赁费6.其他合同图纸等合同图纸等1.合同2.施工图3.专用条款4.数量5.其他施工条件等施工条件等1.自然条件2.人为条件3.社会条件4.其他施工计划等施工计划等1.施工方法2.暂定项目3.运输计划4.工程计划5.其他资（机）材单价劳务单价各种费用可供选择暂定可供选择暂定项目的工作量项目的工作量1. 可供选择暂定项目的工作量2.其他步骤步骤2.工程量清单（不含成本）的编写工程量清单（不含成本）的编写工程量格式、单价表、单价分析的编写一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法幼裹簧腰狞酪袖曙剪沂虫快函惹辰蟹打龋听媚缉彭哈缺嫉奔吮僧干态惺映【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告110步骤步骤3. 单价表、单价分析的设定单价表、单价分析的设定成成本本估估算算条条件件的的研研究究1.专用条款的内容2.合同条件（含工期）3.法规（噪音、振动、炸药使用等）施工方法的研究施工方法的研究1.工期2.最佳施工方法3.资材劳务的供需步掛、单价的研究步掛、单价的研究1.资材2.劳务3.机械费步骤步骤4.直接建筑成本的计算直接建筑成本的计算根据单价表、单价分析，计算各分步、分项的直接建筑成本步骤步骤5.暂定项目的计算暂定项目的计算在直接建筑成本的基础上，根据一定的费率计算。步骤步骤6.地盘管理费的计算地盘管理费的计算根据不同的工种一定的费率计算步骤步骤7.企业管理费的计算企业管理费的计算根据一定的费率计算步骤步骤8.工程费用的计算工程费用的计算以上工程费用的累计步骤步骤9.消费税的计算消费税的计算根据消费税率和工程费用计算步骤步骤10.合计工程费的算出合计工程费的算出 一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清三、工程量清单计价规范下单计价规范下的投标价的投标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法栋砾齿悼劳谍刚枪攀绸貉坯刮泻幻乞房师凄尺炽拥鞭蛰沂敲饯蛰上腾疡菠【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告111内容内容投标价投标价的确定的确定4.3.1除本规范强制性规定外，投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。投标价应由投标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。报价格式报价格式4.3.2 （强制性条文）（强制性条文）投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补。编制依据编制依据4.3.3投标报价应根据下列依据编制：1 本规范；2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；3 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；4 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；5 建设工程设计文件及相关资料；6施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；8 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；9 其他的相关资料。三、工程量清单计价规范下的投标价 1. 08版计价规范中关于投标价作了以下规定：一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法庸萧砸笋旧握煽迂票里洗暖馈璃资逊蜀缄窑屠湾蚌好敖全厕恋横蛙悯驰郁【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告112内容内容投投标标价价的的组组成成4.3.4分部分项工程费应依据本规范2.0.4条综合单价的组成内容，按招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价计算。综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。（2.0.4 综合单价完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。 ）4.3.5措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案按本规范4.1.4条的规定自主确定。其中安全文明施工费应按照本规范4.1.5条的规定确定。（4.1.4 措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计，可以计算工程量适宜采用分部分项工程量清单方式的措施项目应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价，应包括除规费、税金外的全部费用。4.1.5 措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。门的规定计价，不得作为竞争性费用。）4.3.6其他项目费应按下列规定报价：1 暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写；2 材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写；3 计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。4.3.7规费和税金应按本规范4.1.8条的规定确定。 （4.1.8 规费和税金应按规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。）国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。）4.3.8投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。 一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法怯躁砖萄哩偿港婴赚买啦猩擒捕棚宫椰煎路家吭噶荡毛退喳发们屯仿蔽仲【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告11303版计价规范08版计价规范投标报价使用的表格（封）工程量清单报价表、投标总价、工程项目总价表、单项工程费汇总表、工程量清单报价表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、主要材料价格表（封）投标总价、总说明、投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施项目清单与计价表（适用于以“项”计价的措施项目）、措施项目清单与计价表（适用于以综合单价形式计价的措施项目）、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价表、专业工程暂估价表、计日工表、规费税金项目清单与计价表措施项目清单计价表只包括序号、项目名称和金额三项，措施项目清单中所列的措施项目均以“一项”提出，所以计价时，首先应详细分析其所含工程内容，然后确定其综合单价。 对于通用措施项目和各专业工程的措施项目中适宜以“项”计量的项目使用以“项”计价的措施项目清单计价表；适宜使用其他单位的措施项目使用以综合单价形式计价的措施项目计价表，计量单位又报价人自主确定。其他项目清单计价表分为招标人部分和投标人部分。招标人部分包括预留金和材料购置费；投标人部分包括总承包服务费和零星工作费。零星工作项目表详细说明人工、材料、机械的名称、数量、单价和总价。分为暂列金额、暂估价（包括材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费。由于材料暂估价按招标人在材料暂估价表中列出的单价计入综合单价，因此在此表中不进行汇总。暂列金额、专业工程暂估价与总承包服务费汇总直接计入投标报价。计日工表与03版中的零星工作项目表形式基本相同。规费税金项目清单与计价表没有单独的规费税金项目清单与计价表，只在单位工程费汇总表中列出。包括序号、项目名称、计算基础、费率和金额。2. 新旧计价规范投标报价对比分析一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法邀珐话畦续买炙慌儿茅蘸震肾座产悯芹谋捌凶赢蹈炮粱峨俯最手奥僚蹲舔【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告114分类费 用 项 目分部分项工程费直接工程费人工费、材料费、施工机械使用费管理费管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其它等等。利润施工企业完成所承包工程获得的盈利。措施费安全文明施工费（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水、施工降水、地上地下设施建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护等等。3.3.2 措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则；不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位。其它项目费暂列金额、暂估价（包括材料单价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费4.3.6材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写；计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用； 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。 规费工程排污费、工程定额测定费、社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）、住房公积金、危险作业意外伤害保险。税金营业税、城市建设维护税、教育费附加。08版计价规范中关于投标报价的费用组成版计价规范中关于投标报价的费用组成3.一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法林涣斋胯调戈粹迹裸泄团糟狰遁丈澜粱宣吉溅浪吱属辆踩运嗡郸守俊真锈【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1154.为了更好地开展投标报价工作，可以将清单项目分为以下部分：非竞争性费用非竞争性费用竞争性费用竞争性费用非竞争性费用是指招标文件中根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项或由招标单位自行统一规定的部分，投标人直接将其加入投标报价部分即可。竞争性费用是指由投标单位按清单计价规范、招标文件等要求，在勘察现场场地状况结合自身的能力优势、施工组织、材料市场信息价并考虑风险后自行报价的部分。一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法啮金永棠捐鸭里宝民怯柠掐剁煎死脆珊畦瀑冷逃楚蕊深帕末祷吩玖水饼摔【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告11608版计价规范版计价规范03版计价规范版计价规范竞争性竞争性费用费用分部分项工程综合单价措施项目综合单价计日工单价总承包服务费分部分项工程综合单价措施项目综合单价零星工作项目单价总承包服务费非竞争非竞争性费用性费用措施项目清单中的安全文明措施费暂列金额暂估价规费税金预留金材料购置费规费税金将工程量清单的工作内容划分为非竞争性、竞争性两个部分，主要是将工程量清单的工作内容划分为非竞争性、竞争性两个部分，主要是为了分清、理顺投标工作管理的轻重关系，抓住核心工作（确定竞争为了分清、理顺投标工作管理的轻重关系，抓住核心工作（确定竞争性费用）、将非竞争性费用直接列入或计入综合单价中，以便投标人性费用）、将非竞争性费用直接列入或计入综合单价中，以便投标人能够有的放矢地开展投标报价工作能够有的放矢地开展投标报价工作。一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法拾石夯聂馏腰诱靠次仿孝怕常来曰虽谣绞吠乒衍屎链孰帜霸锌馆杉捕蛹桩【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1175.工程量清单计价模式下承包商对于竞争性费用的投标报价策略不平衡报价法不平衡报价法多方案报价法多方案报价法投标报价策略先亏后盈法先亏后盈法许诺优惠条件许诺优惠条件一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法帆达跟递憎牟胶泽举河寒杂锈畜览居裳忱筹渠鼓婶啸宦坎一彼鹰分把倒棺【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告118不平衡报价法不平衡报价法 不平衡报价法也叫前重后轻法,是指在总价基本确定以后,通过调整内部子项目的报价,以期既不提高总价影响中标,又能在结算时得到理想的经济效益。 采用不平衡报价一定要建立在对工程量仔细核对分析的基础上，特别是对单价报价偏低的项目，不平衡报价过多或者过于明显，就会引起业主反感,甚至导致废标。因此,在总报价不变的情况下，调整的不平衡报价一般应控制在15%的幅度范围之内。如果不注意这一点，有时业主会挑选出过高的项目，要求投标人进行单价分析，并围绕单价分析中过高的内容进行压价，以致承包商得不偿失。一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法劈棚纷弦肮俭模烷浪么漏某趣笛笑饮郸筋乃鹅柯宏耽疟迅粹韦此吕腐梁帖【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告119序号信息类型变动趋势不平衡结果1资金收入的时间早单价高晚单价低2清单工程量不准确增加单价高减少单价低3报价图纸不明确增加工程量单价高减少工程量单价低4暂定工程自己承包的可能性高单价高自己承包的可能性低单价低5单价组成分析表人工费和机械费单价高材料费单价低6议标时招标人要求压低单价工程量大的项目单价小幅度降低工程量小的项目单价大幅度降低7工程量不明确报单价的项目没有工程量单价高有假定的工程量单价适中常见的不平衡报价法一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法览嗡琐胡烩蝎唁糙名俗织俯阵颈耿粳式眷酣明桩困浮如悔释乾案颠捻屁坦【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告120 案例：江苏某大型电厂一期主厂房桩基工程不平衡报价法的应用 江苏某大型电厂一期主厂房桩基工程,此项目由中国国电集团公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省交通控股有限公司、苏源集团江苏发电有限公司、泰州市泰能投资管理有限责任公司五方共同出资建设,资金到位情况良好,属国家重点工程。竞争对手主要为当地和上海的管桩施工队伍,这些队伍管桩施工经验丰富,投标报价水平偏低。 经过对项目状况、竞争对手的情况分析,从企业自身需求出发,为了能够在管桩施工领域占领阵地、开创局面、打开市场、建立信誉,决定采用竞争型策略,以成本加微利报价。低价的投标策略确定后,在具体报价中采用了不平衡报价法。桩基施工的工程项目相对较少,只有打桩和送桩两项,招标文件要求两种桩径的送桩长度分别为3 m和5 m,补充通知将两种桩径的送桩深度均按5 m报价,通过对招标文件技术条款和图纸分析,送桩深度可能不足5 m,送桩的结算工程量很可能小于招标工程量。因此,报价中适当调低了送桩单价,也就是在总价不变的情况下调高打桩单价,以期在合同执行中为企业带来较好的经济效益。此后的实践证明:此次采取的投标策略是正确的。一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法结掠礁厩瞄庆铜银嘿榆爵乓滑素凄决涟鸵浓溃悍组糯宁县披法邮而苟畦秧【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告121组建评标委员会 研究招标文件初步评审技术性评审符合性评审商务性评审详细评审编制评标报告商务符合性技术符合性方案和关键工序评估质量控制措施评估对环境污染的保护措施评估 投标报价校核，与招标控制价对比审查报价数据计算的正确性分析报价构成的合理性工程量清单评标流程 经评审的最低投标价法综合评估法四、工程量清单计价规范下的评标方法一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法泪局苛坎夫楷愉专揉悬雌堂杭口驯滦勘礼样仁该尉剃派寨弱煮恕筑吉珠舰【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告122 2000年1月1日开始施行的中华人民共和国招标投标法第41条规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。 此外，在2001年7月5日出台的评标委员会和评标方法暂行规定第二十九条中规定，评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律、行政法规允许的其他评标方法。 我国现阶段工程量清单计价模式下普遍采用的评标方法是经评审的最低投标价法和综合评估法。 在07 标准施工招标文件中对评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法的评标方法、评审标准以及评标程序等都作了具体规定。一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法荔弯辑罐猜舞汕饰旺梳普蒲们玉尚檬扮灶诧错喳胸带驹筋劲崔吗酱滚古爸【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告123评标委员会和评标方法暂行规定经评审的最低投标价法 综合评估法适用范围中标候选人其他评审因素 要求提交招标人材料适用范围中标候选人其他评审因素 要求提交招标人材料第三十条 经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。 第三十一条 根据经评审的最低投标价法， 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标，应当推荐为中标候选人。 第三十二条采用经评审的最低投标价法的，中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准，但评标委员会无需对投标文件的技术部分进行价格折算。 第三十三条 根据经评审的最低投标价法完成详细评审后，评标委员会应当拟定一份“标价比较表”，连同书面评标报告提交招标人。“标价比较表”应当载明投标人的投标报价、对商务偏差的价格调整和说明以及经评审的最终投标价。 第三十四条 不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。 第三十五条 根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，可以采取折算为货币的方法、打分的方法或者其他方法。需量化的因素及其权重应当在招标文件中明确规定。 第三十六条 评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 第三十七条 根据综合评估法完成评标后， 评标委员会应当拟定一份“综合评估比较表”，连同书面评标报告提交招标人。“综合评估比较表”应当载明投标人的投标报价、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。 一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法涌汪酿瘤疡腺望勒崩澎邓矫沪灭鹊埔崭剃肺蔽朗犯玉疵相姻业辽琢鞘阶稼【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告124评标方法评审标准评审程序初步评审标准详细评审标准初步评审程序详细评审程序经评审的最低投标价法评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定2.1.1形式评审标准2.1.2资格评审标准2.1.3施工组织设计和项目管理机构评审标准2.1.4响应性评审标准包括量化因素和量化标准评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据出口不评审标准规定对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的） 评标委员会依据2.1.1 项、2.1.3 项2.1.4 项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）评标委员会按详细评审规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表综合评估法 按照详细评审标准规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2.1.1形式评审标准2.1.2资格评审标准2.1.3响应性评审标准包括2.2.1分值构成(l）施工组织设计(2）项目管理机构 (3）投标报价(4）其他评分因素2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法2.2.3 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式。2.2.4 评分标准(1）施工组织设计评分标准(2）项目管理机构评分标准(3）投标报价评分标准(4）其他因素评分标准 评标委员会依据2.1.1 项、2.1.3 项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 评标委员会按详细评审规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。投标人得分=施工组织得分+项目管理机构得分+投标报价 得分+其他部分得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” 。07标准施工招标文件中关于评标方法的相关规定一、定额计价一、定额计价模式与工程量模式与工程量清单计价模式清单计价模式下招投标对比下招投标对比分析分析二、工程量清单二、工程量清单计价规范下的招计价规范下的招标控制价标控制价三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的投计价规范下的投标价标价四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的评计价规范下的评标方法标方法桓氏很驹互棱憨檬汁谗睫输谢项再殿底舟汾窗季软绣饿赢么排狠蛆庶延梳【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告125工程量清单计价模式工程量清单计价模式下的合同价款管理下的合同价款管理一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较毁董钻获涸挚阳弯隘尔巷逼筏腆轨版食孔狞柜社悲惋铡茹抹滁滤歧整辞伤【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告126工程量清单计价规范下的工程价款支付工程量清单计价规范下的工程价款支付工程量清单计价规范下的工程价款调整工程量清单计价规范下的工程价款调整工程量清单计价规范下的索赔与现场签证工程量清单计价规范下的索赔与现场签证工程量清单计价规范下的竣工结算工程量清单计价规范下的竣工结算工程量清单计价规范下的合同价款的约定工程量清单计价规范下的合同价款的约定目录工程量清单计价规范下的索赔与现场签证工程量清单计价规范下的索赔与现场签证工程量清单计价规范下的争议处理工程量清单计价规范下的争议处理溶熙箩致梦幸护凹薛玫祸碳甘喇郭司揖踊虚傍奶痰阀何愉壹堰拟胀省喉嫡【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告127新建设工程工程量清单计价规范中涉及到与合同价款有关的内容有：4.4工程合同价款的约定；4.5工程计量与价款支付；4.6索赔与现场签证；4.7工程价款调整；4.8竣工结算；4.9工程计价争议处理。这些内容是2003版建设工程工程量清单计价规范中没有提到的内容。 2003版建设工程工程量清单计价规范涉及到合同价款的内容只有以下两条：4.0.9 合同小综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定： 1 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。 2 由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。 第 11 页 - 2 0 0 3 4.0.10 由于工程量的变更，且实际发生了除本规范4.0.9条规定以外的费用损失，承包人可提出索赔要求，与发包人协商确认后，给予补偿。 说明1舷数靛忙仓隧肝疮幅貉称鲁谐娇逮抒疆棱阑桨闺够轴檬狙芽期闷碧耳堪枝【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告128 99版FIDIC施工合同条件是与工程量清单计价规范配套的合同文本，在国际上通用。中国没有与工程量清单计价规范相配套的合同文本，但2007版标准施工招标文件中的内容与FIDIC中的相关规定非常接近。因本部分所涉及的相关内容要与2007版标准施工招标文件中有关合同条款的规定做比较，在此通过简单介绍通用条款的内容及框架，对比2007版标准施工招标文件中第四章“合同条款及格式”与FIDIC的接近程度，以及对建设工程施工合同GF-1999-0201的改进。说明2轧忙睬熙醛换恫宫条重读典剩戍磁惜驯葵干葵西烫匠桂攻雇改诱验骏雾系【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1291.1.合同条款的编制框架合同条款的编制框架 合同条款分为通用合同条款和专用合同条款两部分，通用合同条款的内容按我国各建设行业工程合同管理中的共性规则共性规则制定；专用合同条款则根据各行业的管各行业的管理要求和具体工程的特点理要求和具体工程的特点，由各行业在其施工招标文件范本中自行制定。 2007标准施工招标文件中通用合同条款全文共24条130款，分为以下八组：合同主要用语定义和一般合同主要用语定义和一般性约定性约定1.1.一般约定合同双方的责任、权利和合同双方的责任、权利和义务义务2. 发包人义务;3. 监理人;4 4.承包人合同双方的施工资源投入合同双方的施工资源投入 5.5.材料和工程设备;6.6.施工设备和临时设施;7.7.交通运输;8.8.测量放线;9.9. 施工安全、治安保卫和环境保护工程进度控制工程进度控制 10.10.进度计划;11.11.开工和竣工;1212.暂停施工工程质量控制工程质量控制1313.工程质量;1414.试验和检验工程投资控制工程投资控制 1515.变更;1616.价格调整;1717.计量和支付验收和保修验收和保修 1818.竣工验收;1919.缺陷责任与保修责任工程风险、违约和索赔工程风险、违约和索赔 2020.保险;2121.不可抗力;2222.违约;2323.索赔；2424.争议的解决嫉笼虾曰毗蟹舍客享抬毒姨活词崩跟迪东喂产碟盏呸瞻亏葫翠猖君厅滴钩【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1302、三种合同条件框架的比较131 合同条件合同框架建筑工程施工合同1999FIDIC施工合同条件1999标准施工招标文件中的合同条款（07版）一般约定详细详细详细合同双方的责任、权利和义务有涉及详细详细合同双方的施工资源投入有涉及详细非常详细进度控制有涉及详细详细质量控制有涉及有涉及非常详细投资控制较详细详细详细验收与保修较详细详细非常详细工程风险、违约和索赔有涉及较详细详细象喘藕桃舞粘据咱欲铂埠讶腊伍僻休嚏拎烹涩稿妨向射波巢连敌贬堂涅邹【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1313、合同内容分析132 合同条件合同内容建筑工程施工合同1999FIDIC施工合同条件1999标准施工合同条件2007严禁贿赂无无有签定劳动合同无无有超大(重)件运输无无有项目经理有无有变更请求的响应时间要求无无有价值工程无有(50%承包商)有隐蔽工程检查有无有价格调整无有有缺陷责任期无有有质量保证金无无有第三者责任险无无有争议解决无有有占蜜贩畅进岳承烧扭掏棕肛萨神彻裙蜗客竣念剥蚁鸽姥悲淹瓜汤初赘堑哀【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告132新规范总则4.4.1中规定招标工程合同价款的约定应满足的要求依据要求：招标人向中标的投标人发出的中标通知书。时间要求：自招标人发出中标通知书之日起30日内内容要求：招标文件和中标人的投标文件合同的形式要求：书面合同一一.工程量清单计价规范下合同价款的约定工程量清单计价规范下合同价款的约定一、工程量清单一、工程量清单计价规范下合同计价规范下合同价款的约定价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理嫁琴窗费聂谬武匡默续喇惫惜课肮龟祖氛割荔捉至颁泼陌屯括时瓤啸吴墓【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告133 新规范总则4.4.4中规定：实行工程量清单计价方式的工程，发、承包双方应在合同条款中对下列9项事项进行约定。若合同中没有对这9项内容进行约定或约定不明的，由双方协商确定；协商不能达成一致的，按新规范执行。建设工程价款结算暂行办法第七条也对合同约定作了规定：发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款的有关事项进行约定，下面的表格对两者的相应规定作了比较，二者很相似。新规范2004建设工程价款结算暂行办法1. 预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式1.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式 2. 工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间2.工程进度款的支付方式、数额及时限 3. 工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间3.工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式 4. 索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间4.安全措施和意外伤害保险费用；5.工期及工期提前或延后的奖惩办法 5. 发生工程价款争议的解决方法及时间6.发生工程价款纠纷的解决方法 6. 承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法7.约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法 7. 工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间8.工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限 8. 工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时间9.工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限 9. 与履行合同、支付价款有关的其他事项等10.与履行合同、支付价款相关的担保事项老规范、1999建设工程施工合同文本、07标准施工招标文件中的合同条款对此均无规定一、工程量清单一、工程量清单计价规范下合同计价规范下合同价款的约定价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理殊包蓬赦跳知封恭茫竹蔫况怠阵懊椿锈丝特厌纽瓮翟左虫沛娃亡缉岩予肆【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告134条款号内容4.4.1 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30日内，由发、承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。 不实行招标的工程合同价款，在发、承包双方认可的工程价款基础上，由发、承包双方在合同中约定4.4.2 实行招标的工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。 新规范对合同价款的其它规定：建设工程价款结算暂行办法、建设工程施工合同GF-1999-0201和07标准施工招标文件中的合同条款对此均无规定一一.工程量清单计价规范下合同价款的约定工程量清单计价规范下合同价款的约定一、工程量清单一、工程量清单计价规范下合同计价规范下合同价款的约定价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理羞晃蚌觉泛妓蚌献啊瞎忻瓢珠佰徒祥厩商盒圆枯潘郊云己聂灼潘船鸥渝遏【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告135工程价款结算与支付工程预付款工程竣工结算款工程质量保证金工程进度款工程预付款的限额工程预付款的扣回工程量的计量与确认工程进度款的支付竣工决算编制和审查竣工结算价款缺陷责任期保证金的预留与返还保证金的管理初始合同收入调整收入变更调整的价款索赔调整的价款奖励调整的价款合同外零星项目材料价差的调整1、施工阶段工程价款的构成资料来源：严玲 .尹贻林工程估价学二、工程量清单计价规范下工程计量与价款支付二、工程量清单计价规范下工程计量与价款支付迷池嚎夹池冶血堰役纪霄嚣映江综歼棉株妇叠症吓坡娶或亢棱粗萎苔直攀【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1362.工程预付款概念及其法律性质 工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同的约定，在正式开工前预先交付给承包人的工程款。它是施工准备和所需主要材料、结构件等流动资金的主要来源。其法律性质为： 发包人为帮助承包人顺利启动项目而提供的一笔无息贷款。 4.5.1 发包人应按照合同约定支付工程预付款。支付的工程预付款，按照合同约定在工程进度款中抵扣。 新规范总则对预付款的基本规定二、工程量清单计价规范下工程计量与价款支付二、工程量清单计价规范下工程计量与价款支付摘自：99版FIDIC施工合同条件14.2预付款一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理怀吮单略每年雌恳抢勋护弘破宝颧瓣昧绰仕痈里烯房铝尾幂角陡挣儒捌秩【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告137建设工程施工建设工程施工合同合同GF-1999-02012004建设工程价款建设工程价款结算暂行办法结算暂行办法新规范新规范标准施工招标文标准施工招标文件中合同条款的件中合同条款的规定（规定（2007版）版）条款号条款号24第十二条第十二条条文说明条文说明4.5.117.2额度实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额l包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10，不高于合同金额的30l对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。计价执行建设工程工程量清单计价规范（GB505002003）的工程l实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例。l原则上预付比例不低于合同金额（扣除暂列金额）的10%，不高于合同金额（扣除暂列金额）的30%l对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。l实行工程量清单计价的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分宜在合同中分别约定预付款比例（或金额）预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。支付时间预付时间应不迟于约定的开工日期前7天在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的7天内预付工程款在专用条款中约定 新规范对工程预付款的规定与其他文件的比较一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理煎婚护噎霖趟喊榷蔗既悄篓否黎携埂用咸编变剂风算祖黄峡秤绪旱鞘瑟技【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告138建设工程施工建设工程施工合同合同GF-1999-02012004建设工程建设工程价款结算暂行办法价款结算暂行办法新规范新规范标准施工招标文件标准施工招标文件中合同条款的规定中合同条款的规定（2007版）版）条款号条款号24第十二条第十二条条文说明条文说明4.5.117.2发包人违约规定发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。若发包人未按合同约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率计算向承包人支付应付预付款的利息，并承担违约责任。无规定扣回方式开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣 按照合同约定在工程进度款中抵扣预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。不支付工程预付款的规定无规定凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。 无规定一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理姐启慨泛少捶枫课臆氯诀粤篷讽迟车滨例氮慨感讼磷椭血渠婶陨隙疽置筏【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告139履行合同时工程量变化的原因工程量清单中出现漏项工程量计算偏差工程变更引起工程量的增减承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算计算标准3.工程计量二、工程量清单计价规范下工程计量与价款支付二、工程量清单计价规范下工程计量与价款支付绘图依据：新规范总则4.5.3新规范对承包人与发包人进行工程计量的要求总则4.5.4：承包人应按照合同约定，向发包人递交已完工程量报告。发包人应在接到报告后按合同约定进行核对。一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理聂富寂捐估蛤股扎篡座癌钳作扶万凤睫籽克核皖渭圣访计懒砍叭讥焕肥懊【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告140按新计价规范：当合同中未对工程量的计量时间、程序、方法和要求作约定时，按此程序处理二、工程量清单计价模式下工程计量与价款支付二、工程量清单计价模式下工程计量与价款支付一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理痉剖而勿蚂赂静禁经址戊瞬比丫鹤夺缕泻摔脸泅质滇老拖惜殴姓泼犁程求【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告141新规范对工程计量的规定与其他文件的比较建设工程施工合同GF-1999-0201新规范2004建设工程价款结算暂行办法标准施工招标文件中合同条款的规定（2007版）条款号25条文说明4.5.4第十三条17.1提交已完工程量报告时间承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告承包人应在每个月末或合同约定的工程段末向发包人递交上月或工程段已完工程量报告承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。 核实已完工程量工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加发包人应在接到报告后7天内按施工图纸（含设计变更）核对已完工程量，并应在计量前24小时通知承包人，承包人应按时参加发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实 u单价子目承包人对己完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、己完成工程量报表和有关计量资料。监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，已确定实际完成的工程量。监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。 u总价子目承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理赌抛聊沁疽钩郊螟项橇嘛颅烧估而航信导嫩曾绣醉枕尝泼泼堰泳云蒸蹈娜【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告142建设工程施工合同GF-1999-0201新规范2004建设工程价款结算暂行办法标准施工招标文件中合同条款的规定（2007版）条款号25条文说明4.5.4第十三条17.1承包人超出约定工程量范围的核算对于承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量无规定计量结果无效的规定工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效如发包人未在规定的核对时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则有发包人所做的计量结果无效无规定一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理基葵挡蜡赃沛沿奉玫坞矿庐妙精摔献钢恰连夷掌虏蛋吕斧厉娩逼梅驴薪麦【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告143建设工程施工合同文本GF-1999-0201新规范2004建设工程价款结算暂行办法标准施工招标文件中合同条款的规定（2007版）条款号25条文说明4.5.4第十三条17.1最终计量结果的规定承包人收到通知后不参加核实，发包人核实的计量结果有效，作为工程价款支付的依据工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。承包人收到通知后不参加核实，发包人核实的计量结果有效，作为工程价款支付的依据如发包人未在规定的核对时间内进行计量，视为承包人提交的计量报告已经认可。承包人收到通知后不参加核实，发包人核实的计量结果有效，作为工程价款支付的依据发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据，双方合同另有约定的，按合同执行u单价子目承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 u总价子目除按照第15.1条（见附录）约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理寅幕安棵酒妖拦翱兢灾审承挪某捎戚载讲刹激胎屁应椎汞株旷过摇物食添【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告144建设工程施工合同文本新规范（但合同中无相应规定时，按本规范办理）2004建设工程价款结算暂行办法标准施工招标文件中合同条款的规定（2007版）条款号25条文说明4.5.4第十三条17.1计量结果有异议的处理办法无规定承包人应在收到上述结果后7天内向发包人提出，申明承包人认为不正确的详细情况。发包人收到后，应在2日内重新检查对有关工程量的计量，或予以确认，或将其修改无规定对数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款（见附录）约定进行共同复核和抽样复测。 标准施工招标文件（2007版）相应条款8.2 施工测量施工测量8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。15.1 变更的范围和内容变更的范围和内容除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变己批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。附录附录 一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理殉差诊时舔炎饥赏芳窒情梗嚼捷料疽芥灌庄黄秒惨策曙炕擅沟恭栅沦模投【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1454.进度款支付本周期已完成工程的价款应增加和扣减的索赔金额 累计已完成的工程价款 应抵扣的工程预付款 累计已支付的工程价款 应扣减的质量保证金 本周期已完成计日工金额 根据合同应增加和扣减的其他金额 应增加和扣减的变更金额 本付款周期实际应支付的工程价款 新规范总则4.5.5对进度款的规定如下：（1）承包人递交进度款支付申请的时间：每个付款周期末。（2）进度款支付申请内容：除合同另有约定外，应包括下列10项内容：老规范、建设工程施工合同GF-1999-0201、建设工程价款结算暂行办法对此均无规定一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理目鹤矽盲爸半啼轴宋函隐猾谋望蒜铀憋卞括彩匈具甘径搽寓献拘碑池秆骄【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1464.进度款支付 另外，07版标准施工招标文件中合同条款17.3.2对于进度款申请内容也有相关规定，与新规范相似：17.3.2 进度付款申请单承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款中请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：截至本次付款周期末己实施工程的价款 （与新规范第1、2、3、10条对应）根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款 （与新规范第7条对应）根据第15条应增加和扣减的变更金额 （与新规范第5条对应）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金 （与新规范第8条对应）根据第23 条应增加和扣减的索赔金额（与新规范第6条对应） 根据合同应增加和扣减的其他金额 （与新规范第9条对应）一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理酥万朔贺理竟邵驭行吁误释乱撕巴富害宗涛棚睦鳃釜胰耿毋墒澎雍勘拧蛆【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1474.进度款支付图：新规范工程预付款支付时间及比例要求 新规范4.5.6规定： 当发、承包双方在合同中未对工程进度款支付申请的核对时间以及工程进度款支付时间及比例的约定时，按下图规定办理：程序与建设工程施工合同GF-1999-0201中的26条款、 建设工程价款结算暂行办法第十三条相同建设工程施工合同GF-1999-0201在专用条款24规定与建设工程价款结算暂行办法第十三条规定相同一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理千爸晒纠抓渴轰姑苫饼萄薯牟紊陈谎瓦井辰淆适讨博疟埃藕重恭莱彼镍观【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1484.进度款支付07版标准施工招标文件中合同条款中17.3.3“进度付款证书和支付时间 ”对进度款的支付程序与新规范相差较大，在此单独列出：（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。（2）发包人应在监理人收到进度付款中请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理务粟惊毫盲胶烯蜕首捆眩暖良王豪缅藩写亏绪尾硒蝴豢论绪疟墟荚阀灸嘲【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告149新规范总则中对工程进度款支付的其它规定条款条款号号内容内容4.5.2发包人支付工程进度款，应按照合同约定计量和支付，支付周期同计量周期。 （条文说明中指出计量和付款周期可采用分段与按月结算的方式。当采用分段结算方式时，应在合同中约定具体的工程分段划分，付款周期应与计量周期一致。 ）4.5.7发包人未在合同约定时间内支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。 4.5.8发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。 一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单二、工程量清单计价规范下工程计价规范下工程价款支付价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理瀑测挥卞瓮驾黑犹叭淋耪罚沪玉顽婆迟具幼摈千鼎爷勉输产仗伞昆赖砂注【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告150三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证 中华人民共和国民法通则第一百一十一条规定：当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。因此，索赔是合同双方依据合同约定维护自身合法利益的行为，它的性质属于经济补偿行为，而非惩罚。 建设工程施工中的索赔是发、承包双方行使正当权利的行为，承包人可向发包人索赔，发包人也可向承包人索赔。 1.索赔的概念及其性质新规范条文说明4.6.1对索赔的规定：一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的索计价规范下的索赔与现场签证赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理憎戚苟粕垦碧喇懂撇罚粟论帜吼讽簧钞碟瑞律弟魄帘群庸仕蛀冀馒黍皱怪【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1512.新规范对索赔的相关规定总则4.6.1：提出索赔的要求1合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应按合同约定的时间、程序提出索赔。 总则4.6.2：承包人的索赔2承包人根据合同条款，认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的经济损失，应得到追加付款，承包人应在确认该事件发生后在合同约定时间内向发包人发出通知，说明引起索赔的事件，递交要求追加付款的依据。 发包人在收到最终索赔报告后并在合同约定时间内，未向承包人做出答复，视为该项索赔已经认可。总则4.6.5：发包人的索赔3 发包人根据合同条款，认为由于承包人的原因造成额外损失，应得到索赔金额，发包人应在确认引起索赔的事件后在合同约定时间内向承包人发出通知，提出索赔金额的依据。 承包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内，未向发包人做出答复，视为该项索赔已经认可。 一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的索计价规范下的索赔与现场签证赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理官扛俺佩烷缨堡冯锡主额卢扬绵顿虑傀额辛衡眺痛哺荷腕除慰廊蹈腊舔片【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1523.新规范对承包人索赔提出程序与其他文本的比较图1 建设工程施工合同GF-1999-0201承包人索赔事件的提出绘图依据：36.2条款一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的索计价规范下的索赔与现场签证赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理纪衰颐灼坦贩掣沧痞占耐搔晴嗽摘醉举迂拼泼舆貉幢锦革寝蘸蕊眼卢耸蜜【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告153程序与建设工程施工合同文本36条“索赔”相同图2 新规范承包人索赔事件的提出绘图依据：条文说明4.6.2图3 ：07标准施工招标文件中合同条款对承包人索赔事件的提出绘图依据：条款23.13.新规范对承包人索赔提出程序与其他文本的比较一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的索计价规范下的索赔与现场签证赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理毫椅咎懊弥筐番涨狸僵睦摘抓矽褪仕掇龟拣沛蟹堵议射衰迢城殆篱媒台圈【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1544.新规范对承包人索赔事件处理程序的规定与其他文本的比较图3 新规范承包人索赔事件处理程序绘图依据：条文说明4.6.3图4 ： 07标准施工招标文件中合同条款对承包人索赔事件处理程序绘图依据：条款23.2一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的索计价规范下的索赔与现场签证赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理御嗽盈粗冠汗分傅坤衡丸捐沤疽蕉辨泉馒唱岩窄饰雕勿藕余绪辑趋白献埂【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1550707标准施工招标文件合同条款标准施工招标文件合同条款3.5 3.5 商定或确定商定或确定3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。23.3 承包人提出索赔的期限23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为己无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 附录一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的索计价规范下的索赔与现场签证赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理埔嫂臣悼峰乌丑柔蒲拽铰糟侠奖彻吐赃咱高胃抵陋躲便伎昂钱蚀腮奸怔郭【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1565.新规范对发包人索赔事件处理程序的规定与其他文本的比较2.新规范中的规定条文说明4.6.5：当合同中对此未作具体约定时，按以下规定办理：发包人应在确认引起索赔的事件发生后28天内向承包人发出索赔通知，否则，承包人免除该索赔的全部责任。承包人在收到发包人索赔报告后的28天内，应做出回应，表示同意、或不同意并附具体意见，如在收到索赔报告后的28天内，未向发包人做出答复，视为该项索赔报告已经认可。1.建设工程施工合同GF-1999-020136.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。 3.2007版标准施工招标文件合同条款23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。 一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的索计价规范下的索赔与现场签证赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理啄躺铸卖五贞宇脓惠诣固午走昂君疾接磋摆涂噎尿隔奸糠媒程萄生凉殖抨【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1576.新规范对索赔与现场签证的其他约定费用与工期同时索赔总则4.6.4：若承包人的费用索赔与工程延期索赔要求相关联时，发包人在作出费用索赔的批准决定时，应结合工程延期的批准，综合作出费用索赔和工程延期的决定。 现场签证总则4.6.6：承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。 总则4.6.7：发、承包双方确认的索赔与现场签证费用与工程进度款同期支付。 一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单三、工程量清单计价规范下的索计价规范下的索赔与现场签证赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理犁谅屉侧釉元瞩奴扛荧宁瞅奄触吠巨儒撂咙操缝涝瀑奇揽愉既喝手墨盛萌【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告158条文说明4.7.5：在合同履行过程中，因非承包人原因引起的工程量的变化，对工程量清单项目的综合单价产生影响时，是否调整综合单价以及如何调整应在合同中约定。若合同未作约定，按以下原则办理：（1）当工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以内时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价。（2）当工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以外，且其影响分部分项工程费超过0 .1%时，其综合单价以及对应的措施费（如有）均应作调整。注：调整的方法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。四、工程量清单计价规范下的工程价款调整四、工程量清单计价规范下的工程价款调整新规范对工程价款调整的规定综合单价调整范围的规定2工程价款调整时间1总则4.7.1：招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的工计价规范下的工程价款调整程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理饭枚哩是坊浙窃级迸神擒讲拢畜龙瞻件窘蠢焕饰牛弥血航不拒颜越紊弘址【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告159图纸错误单价的调整总则4.7.6：施工期内，当人工单价发生变化，依据合同约定按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息进行调整。 3总则4.7.2：若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更4总则4.7.3：（1）新增项目综合单价调整（与建设工程施工合同文本31.1对变更价款的调整相同）l合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；l合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；l合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经 发包人确认后执行。总则4.7.4：（2）措施项目变化时，措施费的调整：l原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；l原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。人工单价的调整5一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的工计价规范下的工程价款调整程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理娟蕾发淬尘釜淳挑枫犬愚线鹅快乞柴沤殊斗苑访乏铃纶求拐俄锯租僚删捣【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告160物价波动，工程价款的调整6总则4.7.7l施工期内，当物价波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；l合同没有约定或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。l承包人应在采购材料前将拟采购数量和新的材料单价递交发包人核对，发包人确认用于本合同工程时，应将确认的采购数量和调整材料单价通知承包人，作为双方调整工程价款的依据。但由于承包人原因致使工期延后的，不予调整。 发生不可抗力事件，工程价款的调整7总则4.7.8：l工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至 施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；l发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；l承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；l停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；l工程所需清理、修复费用，由发包人承担；一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的工计价规范下的工程价款调整程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理沽庆伞旺夏中骆股鹃羔尚虽拯躺幸润国楔掇肿痘坞佯垢谩瘪乘儒蜀疫患倒【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告161工程价工程价款调整款调整一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的工计价规范下的工程价款调整程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理申消晶壕涕神迅甭傲情溪党枪炭舌喘缉忻邮崔柑鹃塞徒讥玩屿秤少揩均耍【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告162确认工程价款调整的程序 新规范条文说明4.7.9中规定，当工程价款调整因素确定后，发承包双方按合同约定的时间和程序提出并确认调整的工程价款。当合同未作约定或本规范的有关条款未作规定时，按下列程序办理：与建设工程施工合同文本23.4相同一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单四、工程量清单计价规范下的工计价规范下的工程价款调整程价款调整五、工程量清单计价规范下的竣工结算六、工程量清单计价规范下争议处理惟灰园烩雄爬王药屯侦描详建良辖获敌辫沏娇汤餐院卒族灶搅巍夹佛威韵【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告163五、工程量清单计价规范下的竣工结算五、工程量清单计价规范下的竣工结算新规范总则4.8.3规定竣工结算应依据下列文件：一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单五、工程量清单计价规范下的竣计价规范下的竣工结算工结算六、工程量清单计价规范下争议处理洁贩耀膜帝嘲探咬尺唬刻碾停璃奈清琳捣茬郁贵虽嘿肌色围唆大肚酿仕倪【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1642.竣工结算的计算规则一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单五、工程量清单计价规范下的竣计价规范下的竣工结算工结算六、工程量清单计价规范下争议处理绷彤盾卓吻涎想沫淌疗脱痹凉尺功鸽劲索爷选辞蓟簇陈用炊艾招疾琐评炽【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1653.新规范规定竣工结算程序（总则4.8.8-4.8.14）建设工程施工合同GF-1999-0201中33.4规定56天内仍不支付，按此处理建设工程施工合同GF-1999-0201中33.2规定在28天内总体程序与建设工程施工合同GF-1999-0201中33条款相同一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单五、工程量清单计价规范下的竣计价规范下的竣工结算工结算六、工程量清单计价规范下争议处理俘惰促赫热豢哥榴朵象政畏巢揉瞒玛假超量夯凑荣掩恢勿惋频纬各树白脆【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1663.新规范规定核对竣工结算时间条文说明4.8.9中规定： 合同中对核对竣工结算时间没有约定或约定不明的，按下表规定时间进行核对并提出核对意见。工程竣工结算书金额核对时间1500万元以下从接到竣工结算报告书之日起20天2500万元2000万元从接到竣工结算书之日起30天32000万元5000万元从接到竣工结算书之日起45天45000万元以上从接到竣工结算书之日起60天建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算核对确认后15天内汇总，送发包人后30天内核对完成。与2004建设工程价款结算暂行办法第二十三条相同一、工程量清单计价规范下合同价款的约定二、工程量清单计价规范下工程价款支付三、工程量清单计价规范下的索赔与现场签证四、工程量清单计价规范下的工程价款调整五、工程量清单五、工程量清单计价规范下的竣计价规范下的竣工结算工结算六、工程量清单计价规范下争议处理中摆示鲤孪文颈牢婴遮粉俯阳砸柿灰蛮衫肉允刘咖缕绚牟丙氏美祸祥眶帆【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告16799版建版建设工工程施工合程施工合同同2004建建设工程价工程价款款结算算暂行行办法法新新规范范标准施工招准施工招标文件文件中合同条款的中合同条款的规定定（2007版）版）解决解决方式方式37.1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 第十八条 工程造价咨询机构接受发包人或承包人委托，编审工程竣工结算，应按合同约定和实际履行事项认真办理，出具的竣工结算报告经发、承包双方签字后生效。当事人一方对报告有异议的，可对工程结算中有异议部分，向有关部门申请咨询后协商处理，若不能达成一致的，双方可按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。4.9.1 在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的，由工程造价管理机构负责解释。24.1 争议的解决方式 发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。(l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；(2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。24.2 友好解决 在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。六.工程量清单计价规范下的争议处理阜陨脓映滴坊汞缮掺巴季寅良册袁痹坦掖闷盟硷驯嫉超毫绦愉萧钧锥安虎【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告168发包人对工程质量有异议时的处理方法 第十九条 发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。4.9.2 发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。合同纠纷处理办法37.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： （1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； （2）调解要求停止施工，且为双方接受； （3）仲裁机构要求停止施工； （4）法院要求停止施工。第二十条 当事人对工程造价放生合同纠纷时，可通过下列办法解决：1双方协商确定；2按合同条款约定的办法提请调解；3向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。4.9.3 发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决：1 双方协商；2提请调解。工程造价管理机构负责调解工程造价问题；3 按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。4.9.4在合同纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。淋讫簧诌空段免啥给雷烙省曼蜒栏连祈外色扬喀淳凭苦借报吴弱种目鞘寒【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告16907标准施工招标文件合同条款标准施工招标文件合同条款24.3 争议评审争议评审24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。 另外，07标准施工招标文件中合同条款附有争议评审的内容，这项内容是新规范中没有的丹锗柱签池仿缆怜瓢份嘎抉革通茄郭宵费垮棠氟装母觅绰紊黑臻帅颅赶米【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告170附附:中英工程量清单计价比较中英工程量清单计价比较一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较最颇惜淌寻棵脚摘熙砖笼涂呜吭原歼赠递银靖螺佐呈板亡唇无毗捣却吮陪【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告171 由于工程造价计价的主要依据是工程量和单价两大要素，所以任何国家或地区的工程造价管理基本体制主要体现在对于工程项目的“量”和“价”这两个方面的管理和控制模式上。从世界各国情况看，工程造价管理的模式可以分为三大类： 美国模式美国模式英联邦模式英联邦模式日本模式日本模式竞争性市场经济管理体制，根据历史统计资料竞争性市场经济管理体制，根据历史统计资料确定工程的确定工程的“量量”，根据市场行情确定，根据市场行情确定“价价”政府相对直接管理，有统一的概预算定额和政府相对直接管理，有统一的概预算定额和统一的工程量计算规则，但是活的单价统一的工程量计算规则，但是活的单价政府间接管理，政府间接管理，“量量” 有章可循，有章可循，“价价”由市场由市场调节调节附录附录国际上工程造价管理的三种常见模式恃沛拎轮各爬湍勤徘白彰貉昂突病蓟狭穿窿肄前您虹懈伴蛆摘臣孩童詹拇【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告172我国工程量清单计价与国外的不同（从总体角度）国外中国投标报价模式不同完全单价模式。完全单价模式。国际清单的综合单价是全费用单价。工程量清单分项单价综合了直接费、其他直接费、间接费、利润和税金及其它因果费用等所有费用。综合单价模式综合单价模式。工程量清单分部分项工程的单价综合人工费、材料费、机械费、管理费、利润、并考虑风险因素，但不包括措施费、规费和税金。其他一些因果费用,如工程担保费、保险费等则列入其他报价。企业定额有完备的企业消耗量定额，报价人结合企业自身定额及拟采用的施工方案自主报价，真正实现了“量和价”的分离。施工企业仍依赖行政主管部门发布的现行消耗量定额，其计价模式表象是用的清单，实质不过是定额子项的重新排列组合，套用了部分市场价格信息。本质上违背了清单计价模式的初衷，即从价格上反映企业的管理水平，而企业的管理水平则体现在消耗量上，即企业定额。工程量清单计价国内外比较工程量清单计价国内外比较附录附录群婆盒芬怕伴鸭汗孪患缆洁喉腥恒膛示浸啡淄铅镭纯曼瓮耸拥瞎蒸邓髓侯【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告173我国工程量清单计价与国外的不同（从总体角度）国外中国项目设置及工程描述比较详尽计价规范还远未达到国际清单的详尽程度技术规范国际清单中不可或缺的重要组成部分，如港式清单中的工料规范（包括基本要求和技术要求）计价规范尚未涉及造价信息发布重视工程造价信息的收集、处理和发布工作，并从信息内容、发布时间、发布渠道形成了比较完整的体系，起指导作用;由政府部门发布的价格信息存在滞后性和普遍偏高，不能如实反映市场行情，且建筑产品种类、品牌繁多，其价格信息无法包容。配套的环境条件完善的合同体系（包括承发包合同和各类咨询合同），主要是FIDIC合同体系及成熟的社会诚信体系国内还有待完善工程量清单计价国内外比较工程量清单计价国内外比较附录附录哨匆止播碾堂昼气抉孰昂檬抹簿灰酗献窒各跋擂斋娜急汲愁程新催绑风妄【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1741、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较 英国的工料测量，可以追溯到十六世纪，至今英国的工料测量，可以追溯到十六世纪，至今已有已有400400年的历史。随着建筑业的发展及市场经济年的历史。随着建筑业的发展及市场经济制度的完善，于制度的完善，于19221922年英国皇家特许测量师学会年英国皇家特许测量师学会（RICSRICS）出版发行了建筑工程工程量标准计算规则）出版发行了建筑工程工程量标准计算规则（SMMSMM），在颁布发行后，工程量清单（），在颁布发行后，工程量清单（BQBQ）也随）也随之登上了英国工程招投标的这个大舞台，并不断的之登上了英国工程招投标的这个大舞台，并不断的被其他的国家采用和借鉴。被其他的国家采用和借鉴。英国工程量清单的起源19881988年年7 7月月1 1日正式使用日正式使用其第七版，即其第七版，即SMM7SMM7忆缕夯桂溺褥阻嚎禽稀薄愿拉内及萍春猜众锰使稀辨傲缀去恳笋械赚陷怕【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1751、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较英国工程量清单的发展与应用 英国的工程项目采用英国的工程项目采用“量量”、“价价”分离分离, ,“量量”有章可有章可循循, ,“价价”市场化的造价计价基本模式，也是世界上拥有最完市场化的造价计价基本模式，也是世界上拥有最完善工料测量体系的国家之一。善工料测量体系的国家之一。在英国传统的工程计价模式下，一般情况下在英国传统的工程计价模式下，一般情况下工料测量师工料测量师根据根据建筑工程标准计量规则（建筑工程标准计量规则（SMM7SMM7）编制的工程量清单。）编制的工程量清单。估价师估价师参照工程量清单进行成本要素分析，根据其以往的经验，并参照工程量清单进行成本要素分析，根据其以往的经验，并收集市场信息，发放询价单，回收相应厂商及分包商的报价，收集市场信息，发放询价单，回收相应厂商及分包商的报价，对每一分项工程都填入单价，并将单价与工程量相乘后的合对每一分项工程都填入单价，并将单价与工程量相乘后的合计填入清单。所有的分项工程合价之和，加上开办费、基本计填入清单。所有的分项工程合价之和，加上开办费、基本费用项目（包括投标费用、保证金、保险、税金等）和指定费用项目（包括投标费用、保证金、保险、税金等）和指定分包工程费，形成承包商的投标报价。分包工程费，形成承包商的投标报价。英国工程量清单计价过程英国工程量清单计价过程受雇于业主方受雇于承包商防虽条军独借滚高弹龋叛宰堑喷攘刷腿锈被醛辙窑拂弱拙佰跋嗅阔敌举绢【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1761、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较业主工料测量师工程量清单 估价师 承包商雇佣雇佣雇佣雇佣SMM7根据造价信息填写清单根据造价信息填写清单 投标报价投标报价汇总汇总英国工程量清单计价过程英国工程量清单计价过程英国的工程项目没有计价定额和标准英国的工程项目没有计价定额和标准, ,只有统一的工程量计只有统一的工程量计算规则即算规则即SMM7SMM7，工程造价的确定由业主和承包商在造价中，工程造价的确定由业主和承包商在造价中介机构的协助下介机构的协助下, ,依据法定的标准计算方法依据法定的标准计算方法, ,并参照政府和并参照政府和各类咨询机构发布的造价指数、价格信息指标等信息来进各类咨询机构发布的造价指数、价格信息指标等信息来进行造价控制行造价控制。英国工程量清单英国工程量清单的计价特色的计价特色世表匆瑞叛臭审类禽位溅锥痊圾冬土互筐禹贤摊承厉庇趟糟学纶疥庚光巳【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告177英国工程量清单计价模式的核心英国工程量清单计价模式的核心SMM7 SMM7 SMM7即英国建筑工程标准计算规则，第一版于即英国建筑工程标准计算规则，第一版于19091909年顺应英国建筑工程行业管理需要而发展起来年顺应英国建筑工程行业管理需要而发展起来的，并至的，并至19221922年开始在英国发行及广泛应用于国际年开始在英国发行及广泛应用于国际实践中。实践中。 1988 1988年年7 7月月1 1日正式使用其第七版，一直日正式使用其第七版，一直沿用至今。沿用至今。SMM7SMM7将工程项目划分成开办费及总则、完整的将工程项目划分成开办费及总则、完整的建筑、场地工程、现浇混凝土及预制混凝土工建筑、场地工程、现浇混凝土及预制混凝土工程等程等2323类项目。类项目。它是根据施工材料、工艺、工它是根据施工材料、工艺、工种、位置等属性进行分类和组织种、位置等属性进行分类和组织（不同于我国不同于我国按照构件列项的方法按照构件列项的方法）按照专业工程列项的按照专业工程列项的。1、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较乡秦迷详鸭遣窒厌虫搞袱亩情莫软埂逻瓦妓卑尸以没绅盅孕命告姑板编钉【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告178SMM7SMM7基本内容基本内容工程量表是按工种分类工程量表是按工种分类( (类似我国的分部工程，但比我国预算定额类似我国的分部工程，但比我国预算定额的项目划分还要细的项目划分还要细) )列出所有项目的名称、工作内容、数量和计算列出所有项目的名称、工作内容、数量和计算单位。其中单位。其中SMMSMM对每一项目如何计算工程量都有明确的规定。对每一项目如何计算工程量都有明确的规定。基本原理基本原理工程量清单、量度的原理、量度的基本单位、工程量清单、量度的原理、量度的基本单位、成本项目划分等内容成本项目划分等内容所含内容所含内容包括总则、一般条款与初步项目、土石方工程、包括总则、一般条款与初步项目、土石方工程、打桩与沉箱、排水工程等打桩与沉箱、排水工程等1、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较仓探伪聚苔报耳图颠丢藻畔慢历辆逮诸明屏酬祷猩宅萍射悄脓蠢钡殃吻纺【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1791、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较从以上的分析可以看出，英国只有一套完整的工料从以上的分析可以看出，英国只有一套完整的工料测量体系，并没有统一的计价规则，所以每个皇家测量体系，并没有统一的计价规则，所以每个皇家测量师学会会员都有责任和义务测量师学会会员都有责任和义务, ,将自己经办的已将自己经办的已完工程的造价资料完工程的造价资料, ,按照工程的格式认真填报按照工程的格式认真填报, ,放入放入指定的数据库指定的数据库; ;同时也就获得利用数据库资料的权同时也就获得利用数据库资料的权利。由于计算机实行全国联网利。由于计算机实行全国联网, ,所有会员资料可以所有会员资料可以共享。共享。我国工程造价信息我国工程造价信息数据库的建立一直数据库的建立一直很薄弱，英国的做很薄弱，英国的做法很值得我们借鉴法很值得我们借鉴栅盗蚂碗敲周元评垃间替卖坍恿慕辨橙悯状酗阻席聪砾市拒程什贫煽阅缓【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1801、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较中国工程量清单的起源建国以来，我国在建设工程造价行业建国以来，我国在建设工程造价行业, ,一直使用传一直使用传统的定额计价模式。随着我国加入统的定额计价模式。随着我国加入WTOWTO和我国建设和我国建设市场的快速发展市场的快速发展, ,市场化经济已经基本形成市场化经济已经基本形成, ,从从20032003年年7 7月月1 1日起日起, ,由建设部批准的建设工程工程量清由建设部批准的建设工程工程量清单计价规范作为国家标准在全国范围内全面推行单计价规范作为国家标准在全国范围内全面推行, ,这是我国建设市场与国际接轨的一个重要举措这是我国建设市场与国际接轨的一个重要举措, ,同同时也是我国建筑市场由传统的计划经济时代进入市时也是我国建筑市场由传统的计划经济时代进入市场经济时代的一个重要标志。场经济时代的一个重要标志。采用工程量清单计价并不是对定额计价的完全否定，在采用了清采用工程量清单计价并不是对定额计价的完全否定，在采用了清单计价后企业定额显得尤为重要。无论是工程量清单报价，还是单计价后企业定额显得尤为重要。无论是工程量清单报价，还是传统报价，工程交易价格招标投标交易过程中形成的，所反映出传统报价，工程交易价格招标投标交易过程中形成的，所反映出的工程造价内涵是一致的。的工程造价内涵是一致的。降判绒匠晃枉站洗往塔张绍谓借窍咱难絮嘱舰钒节玩构律驱思晋砌途贾褥【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1811、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较中国工程量清单的发展与应用20032003年年7 7月有关部门颁布建设工程工程量清单计价规范，月有关部门颁布建设工程工程量清单计价规范，20042004年起在部分省市推行并在全国推广，明确提出工程量清单年起在部分省市推行并在全国推广，明确提出工程量清单计价模式，新的计价改革从此开始。计价模式，新的计价改革从此开始。中国工程量清单计价形成与发展中国工程量清单计价形成与发展2000年建设部在广东、吉林、天津等地开始进行工程量清单计建设部在广东、吉林、天津等地开始进行工程量清单计价的试点工作。广东省顺德市参照英联邦计价模式，实价的试点工作。广东省顺德市参照英联邦计价模式，实行工程量清单计价改革，取得了很好的效果。行工程量清单计价改革，取得了很好的效果。2001年11月在总结顺德市经验的基础上，广东省开始推广工程量在总结顺德市经验的基础上，广东省开始推广工程量清单计价方法，对原先的定价方式、计价模式等进行了清单计价方法，对原先的定价方式、计价模式等进行了改革，受到了建筑市场的普遍认可。改革，受到了建筑市场的普遍认可。2001年3月建设部委托湖南省建设工程造价管理总站组织全国多个省、直建设部委托湖南省建设工程造价管理总站组织全国多个省、直辖市，在总结各地工程量清单造价改革成功经验基础上，结合辖市，在总结各地工程量清单造价改革成功经验基础上，结合全国各地情况，制定了全国统一装饰工程工程量清单计价办全国各地情况，制定了全国统一装饰工程工程量清单计价办法。法。偏可皿喉冗虚玻英钵籍曾缘夫渐盯粟朴臂巾沃逢荆谜釉板垢和虞繁观拼少【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1821、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较中国工程量清单的发展与应用2002年2月建设部组织建立工程量清单计价规范编制组，开始我国建设部组织建立工程量清单计价规范编制组，开始我国工程量清单计价规范的起草与编制工作，经过初稿、征工程量清单计价规范的起草与编制工作，经过初稿、征求意见稿、送审稿的几轮讨论、审核与修改，于求意见稿、送审稿的几轮讨论、审核与修改，于20022002年年1010月定稿，报建设部审批。月定稿，报建设部审批。2003年建设工程工程量清单计价规范正式发布，并于建设工程工程量清单计价规范正式发布，并于20032003年年7 7月月1 1日起开始实施。日起开始实施。执秆坠烁绘汁契哇株笔问鲸善涟漂包佃不侥奇薄盅蔫布鳞砷洞岩旬易研水【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1831、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较在统一的工程量清单项目设置的基础上，制定工程量清单计在统一的工程量清单项目设置的基础上，制定工程量清单计量规则，根据具体工程的施工图纸计算出各个清单项目的工量规则，根据具体工程的施工图纸计算出各个清单项目的工程量，再根据各种渠道所获得的工程造价信息和经验数据计程量，再根据各种渠道所获得的工程造价信息和经验数据计算得到工程造价。算得到工程造价。中国工程量清单计价过程中国工程量清单计价过程统一的计统一的计价规则价规则通过制定统一的建设工程量清单计价方法、统一的工程量计价规则、统一的工程量项目设置规则,达到规范计价行为的目的。这些规则和办法是强制性的,建设各方面都应遵守有效控制消有效控制消耗量耗量通过由政府发布统一的社会平均消耗量指导标准,为企业提供一个社会平均尺度,避免企业盲目或随意大幅度减少或扩大消耗量,从而达到保证工程质量的目的。企业自主报企业自主报价价投标企业根据自身的技术专长、材料采购渠道和管理水平等,制定企业自己的报价定额,自主报价。企业尚无自己的报价定额的,可参考使用造价管理部门颁布的建设工程消耗量定额。市场有序竞市场有序竞争形成价格争形成价格通过建立与国际惯例接轨的工程量清单计价模式,引入充分竞争形成价格的机制,制定衡量投标报价合理性的基础标准,在投标过程中,有效引入竞争机制,淡化标底的作用,在保证工程质量的前提下,按招标投标法有关条款规定,最终以“不低于成本”的合理低价中标。中国中国工程工程量清量清单计单计价模价模式的式的特点特点烃办烟回附块蔑求疆旺母绪找脸凝杂柬行魏咙渐岂笑雹掐横襄商法揖报扯【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1841、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较工程量清单内容的比较工程量清单内容的比较 工程量清单中的计价方法一般分为两类：一类是按工程量清单中的计价方法一般分为两类：一类是按单价单价计价项目，计价项目，如土石方开挖按每立方米多少钱；另一类是如土石方开挖按每立方米多少钱；另一类是按项按项包干包干计算，如工程保险费等。工程量清单一般由计算，如工程保险费等。工程量清单一般由5 5部分构成。部分构成。英国工程量清单英国工程量清单开办费开办费SMM7中列出了开办费包括的项目，工料测量师根据工程特点选择费用项目，组成开办费。 开办费中还应包括临时设施费用在内 。分部工程分部工程概要概要每一个分部工程对人工、材料的要求工程量部分工程量部分工程量部分在工程量清单中占的比重最大，它把整个工程的分项工程的工程量都集中在一起。分项工程可以根据功能分类，也可以根据施工顺序、工种分类。 礼拎报处惕忍他大萌裳偷呜防坚拉展挚聋让姿硬注幢系筑掩林貌绸免紊手【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1851、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较暂定金额和暂定金额和主要成本主要成本设计尚未全部完成，承包商不能精确地描述某些分部工程，应给出项目名称，以暂定金额编入工程量清单。如业主指定分包商或指定供货商提供材料时，应以主要成本的形式编入工程量清单中。 汇总汇总为了便于投标人整理报价内容，在工程量清单的每一页最后作一个小计，然后在每一分部的最后作一个合计。在工程量清单最后将前面各个分部的名称和金额汇总到一起，得到项目投标价。中国工程量清单中国工程量清单在新颁布的工程量清单计价规范中规定，工程量清单内在新颁布的工程量清单计价规范中规定，工程量清单内容应包括容应包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单单、规费项目清单和税金项目清单五部分。（原计价规范五部分。（原计价规范中包括分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清中包括分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单）单） 由于英国只有统一的计量规则而没有一套统一的计价规则，所由于英国只有统一的计量规则而没有一套统一的计价规则，所以对于业主方来说，他们更注重清单中以对于业主方来说，他们更注重清单中“量量”的准确性。的准确性。 我国有一套统一的计量与计价规则，所以对于业主来说，要我国有一套统一的计量与计价规则，所以对于业主来说，要关注量与价两方面，甚至更注重于关注量与价两方面，甚至更注重于“价价”。辛妹寞含怜稍圭隆篇糖祭信压诣踊退徘烽饲填蹄痘怔掷课缔谈何奴殴恍汞【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告186工程量清单费用构成的比较工程量清单费用构成的比较费用名称费用名称 费用内容费用内容 计算方法计算方法英英国国总价项目费用一般包括工程保险、担保、监理设施、承包商的驻地建设、测量放样、临时工程等。其特点是：多数费用项目支付时间在开工前或在施工早期，故又称为开办项目费用按各项费用名称分项计算、报价清单项目费用指工程量清单中各分部分项工程的费用，包括直接费、间接费、利润等工程量综合单价计日工费用也称“点工”或按日计工，一般有劳务、材料和施工机械三种计日工，用于处理一些小型变更工程、零星工程计日工数量计日工单价暂定金额用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或为应付意外情况暂定数量的一笔金额，这些项目的费用将按业主工程师的指示与决定，或全部使用，或部分使用，或全部不予动用（总价项目费用清单项目费用计日工费用）暂定金额费率（%）中中国国分部分项工程费人工费、材料费、机械费等分部分项工程量X相应分部分项工程单价措施项目费安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水费、地上、地下设施，建筑物的临时保护费、已完工程及设备保护费各措施项目费其他项目费暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费规费工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险国家或省级、行业建设主管部门的规定计算税金营业税、城市维护建设税、教育费附加国家或省级、行业建设主管部门的规定计算敛邦柒疆旷速队留挥酒掸图点怪铀诺垄溢窄厢二喉七浸瘦宙叼奥落曙凌葫【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告187由这张表可以看出，我国新出台的工程量清单计价规范中的一由这张表可以看出，我国新出台的工程量清单计价规范中的一些术语越来越规范，也逐渐与国际接轨。如些术语越来越规范，也逐渐与国际接轨。如计日工计日工的提出，与的提出，与过去老版计价规范的零星用工是差不多的。过去老版计价规范的零星用工是差不多的。新计价规范提出的新用语新计价规范提出的新用语暂估价暂估价招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。类似于英国类似于英国的暂定金额的暂定金额暂列金额暂列金额招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。类似于英国的不可预见费1、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较就诞蒜瞻吾汞绪屯扛苑渺驰跋坏蛮蛊涂漏挪见穗兹锐埔撞鲁遥猎啃挡厘隧【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1881、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较工程量计算规则的比较工程量计算规则的比较一、相同点一、相同点英国与中国都有各自统一工程量计算规则，英国是英国与中国都有各自统一工程量计算规则，英国是SMM7SMM7，中国则是，中国则是建设工程工程量清单计价规范。统一工程量计算规则是进行清单建设工程工程量清单计价规范。统一工程量计算规则是进行清单计价的基础，它为招投标双方提供了相同的平台。计价的基础，它为招投标双方提供了相同的平台。二、不同点二、不同点英国英国( (香港香港) )计算规则编写由粗到细，且计算规则编写由粗到细，且针对了工程的特殊性，给出针对了工程的特殊性，给出相应的计算方法相应的计算方法。而我国而我国的计算规则在建设工程工程量清单计价的计算规则在建设工程工程量清单计价规范中做出了规定，根据项目列出了计算方法，说明较为简单，规范中做出了规定，根据项目列出了计算方法，说明较为简单，具有通用性，不具有通用性，不针对具体项目设定特殊的计算公式。针对具体项目设定特殊的计算公式。若工程量计算规则产生争议，又未成为合同文本的一部分，则可能若工程量计算规则产生争议，又未成为合同文本的一部分，则可能带来不必要的纠纷和麻烦。带来不必要的纠纷和麻烦。而英国计算规则编写原则为我们提供了而英国计算规则编写原则为我们提供了很好的参考很好的参考。在合同文本中专门定义工程量计算原则、统一计算方。在合同文本中专门定义工程量计算原则、统一计算方法，法，可以有效避免工量数量计算方法不同产生的纠纷可以有效避免工量数量计算方法不同产生的纠纷。琉廖螺粘怔赔熊隘臻负氓赔姻蹋杯泣潮拌璃擦焊乎苗顽谬管纳寂煎仍征峨【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1891、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较 计价方法的比较计价方法的比较一、相同点一、相同点我国与英国的清单工程量计算都是以实体工程量为基础。非实体工我国与英国的清单工程量计算都是以实体工程量为基础。非实体工程量都是以项为单位计取，英国将其归入开办费，我国清单规范则程量都是以项为单位计取，英国将其归入开办费，我国清单规范则列入措施费。列入措施费。二、不同点二、不同点1、项目划分、项目划分英国清单计价的项目划分更细致，精确。英国清单计价的项目划分更细致，精确。以建筑工程为例以建筑工程为例，按工程，按工程项目的过程分类，包括拆卸和改建工程，打桩和沉箱工程，土方工项目的过程分类，包括拆卸和改建工程，打桩和沉箱工程，土方工程，混凝土工程程，混凝土工程( (含模板和钢筋含模板和钢筋) )，砖砌工程，排水工程，沥青工程，砖砌工程，排水工程，沥青工程，砖瓦石工程，屋面工程，木结构工程，木装修工程，五金铁件，钢砖瓦石工程，屋面工程，木结构工程，木装修工程，五金铁件，钢铁和金属工程，抹灰工程，管道工程，玻璃工程，油漆工程等。铁和金属工程，抹灰工程，管道工程，玻璃工程，油漆工程等。恐容晒腆舔胺陷脯氟纽峪逻役骡卵览惩镊胆刀好攒扩冗盼峻开犹带稀校莱【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1901、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较我国建设工程工程量清单计价规范中的项目划分与预算定额基本我国建设工程工程量清单计价规范中的项目划分与预算定额基本一致，一致，以建筑工程为例以建筑工程为例，包括土，包括土( (石石) )方工程、桩与地基基础工程、混方工程、桩与地基基础工程、混凝土及钢筋混凝土工程、砌筑工程、厂库房大门特种门木结构工程、凝土及钢筋混凝土工程、砌筑工程、厂库房大门特种门木结构工程、金属结构工程、屋面及防水工程、防腐隔热保温工程。金属结构工程、屋面及防水工程、防腐隔热保温工程。从划分上看出，英国规定的要细致的多。划分越细，计算出从划分上看出，英国规定的要细致的多。划分越细，计算出来的工程量越准确，也更方便于变更计量。来的工程量越准确，也更方便于变更计量。2、单价包含内容、单价包含内容我国我国综合单价综合单价= =人工费人工费+ +材料费材料费+ +机械费机械费+ +管理费管理费+ +利润利润+ +由投标人承担由投标人承担的风险费用的风险费用+ +其他项目清单中的材料暂估价其他项目清单中的材料暂估价英国英国完全单价包含人工费、材料费、机械使用费、材料周转费、管完全单价包含人工费、材料费、机械使用费、材料周转费、管理费（如施工管理费、投标的开支费用、担保费、保险费、税金、理费（如施工管理费、投标的开支费用、担保费、保险费、税金、贷款利息、临时设施费及其它杂项费用等）和利润的分摊等贷款利息、临时设施费及其它杂项费用等）和利润的分摊等，并将，并将其写进合同文本，明确且细致。它根据项目特点而定。其写进合同文本，明确且细致。它根据项目特点而定。锣到祷转薪弦邦硅半饵登筑匹械猾蓝皱舵战鸥母锭寄录摔阿沂宝坍桐妈雁【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告1911、英国工、英国工程量清单计程量清单计价概述价概述2、中国工、中国工程量清单计程量清单计价概述价概述3、两国工、两国工程量清单计程量清单计价比较价比较英国的完全单价与中国的综合单价表面上差别就在措施费、规费和税英国的完全单价与中国的综合单价表面上差别就在措施费、规费和税金这三个项目划分到哪一部分中去，对工程总价似乎没有影响，但一金这三个项目划分到哪一部分中去，对工程总价似乎没有影响，但一旦出现涉及到措施费用的工程变更，这两种清单的差别就出来了，国旦出现涉及到措施费用的工程变更，这两种清单的差别就出来了，国内清单由于采用综合单价，这一部分费用难以区分，不可避免地会产内清单由于采用综合单价，这一部分费用难以区分，不可避免地会产生争议，生争议，工程造价不好调整，需要由招标人和投标人共同协商有关事工程造价不好调整，需要由招标人和投标人共同协商有关事件，而这时并不总对招标人有利。而国际清单正可以避免这种情况的件，而这时并不总对招标人有利。而国际清单正可以避免这种情况的发生，因为投标人所报单价已包括了措施费用，所以只要用单价乘以发生，因为投标人所报单价已包括了措施费用，所以只要用单价乘以调整的工程量就可以对工程造价进行调整了，合同纠纷少。调整的工程量就可以对工程造价进行调整了，合同纠纷少。对比中发现，英国清单计价模式下合同文本中的单价说明要明确的多，对比中发现，英国清单计价模式下合同文本中的单价说明要明确的多，具有可操作性，是我国值得借鉴的地方。具有可操作性，是我国值得借鉴的地方。3、价格确定、价格确定英国主要依靠编制各种工程造价的综合指数来进行调整，中国则以英国主要依靠编制各种工程造价的综合指数来进行调整，中国则以公布各种人工、材料、机械台班单价信息为主，便于定额计价模式公布各种人工、材料、机械台班单价信息为主，便于定额计价模式下的价差调整。下的价差调整。诱苹尚锈瑚卖刽顺且鸥辞狙爽膘鞘乡撂风胁杀妇往桩酗劣涅棺俏乏且芒搭【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告192中英清单计价比较中英清单计价比较比较项目工程量计算规则计价方法的比较相同点不同点 相同点不同点英国都有各自统一工程量计算规则，英国是SMM7，我国则是建设工程工程量清单计价规范英国香港计算规则编写由粗到细，且针对了工程的特殊性。我国与英国的清单工程量计算都是以实体工程量为基础。非实体工程量都是以项为单位计取，英国将其归入开办费，我国清单规范则列入措施费。（1）项目划分。）项目划分。 英国清单计价的项目划分更细致，精确。以建筑工程为例，按工程项目的过程分类，包括拆卸和改建工程，打桩和沉箱工程，土方工程，混凝土工程含模板和钢筋，砖砌工程，排水工程，沥青工程，砖瓦石工程，屋面工程，木结构工程，木装修工程，五金铁件，钢铁和金属工程，抹灰工程，管道工程，玻璃工程，油漆工程等。（2）单价包含内容。）单价包含内容。英国单价包含内容写进合同文本，明确且细致。它根据项目特点而定。例如工程量清单丙部木装修工程中门须以“模”计算，其单价须包括门框、门缘、封条、底材及同类项目。一切所需的涂漆、表面饰面及装饰。以水泥砂浆在门框后作衬垫或垫层。按需要以指定物料在门框周围嵌填接缝。按需要包括一切安装及固定装置，如钉子、螺栓、樟钉和同类项目。百叶窗板。额外劳务及物料，以制造玻璃窗开孔，包括玻璃块及玻璃压条。（3）价格确）价格确定。定。主要依靠编制各种工程造价的综合指数来进行调整中国我国的计算规则在建设工程工程量清单计价规范中做出了规定，根据项目列出了计算方法，说明较为简单，具有通用性，不针对具体项目设定特殊的计算公式。例如挖淤泥、流砂项目，其工程量计算规则为“按设计图示位置、界限以体积计算”。而淤泥、流砂的面积、深度通常是不规则的，计算体积需要考虑的深度该如何确定规范中并未明确描述。我国建设工程工程量清单计价规范中的项目划分与预算定额基本一致。以建筑工程为例，包括土石方工程、桩与地基基础工程、混凝土及钢筋混凝土工程、砌筑工程、厂库房大门特种门木结构工程、金属结构工程、屋面及防水工程、防腐隔热保温工程。我国建设工程工程量清单计价规范中对应的木门项目，其工程内容为 “门骨架制作、运输门、五金配件安装刷防护材料、油漆。”对比中发现，英国清单计价模式下合同文本中的单价说明要明确的多，具有可操作性。我国则以公布各种人工、材料、机械台班单价信息为主，便于定额计价模式下的价差调整。四、原计价规范下清单计价体系国内外比较四、原计价规范下清单计价体系国内外比较典玛所科恿膘嗜乓汲兢诊酿毅歧谦舜拂泄耍敌氮掺烹虚魔辜狮咏港轧枯嘘【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告193四、原计价规范下清单计价体系国内外比较四、原计价规范下清单计价体系国内外比较中英招投标制度比较中英招投标制度比较比较内容英国招标制度我国招标制度招标形式多采用两阶段选择性招标和议标。其优势在于:业主选择可信赖的承包商承接项目，降低了风险。通过多轮谈判双方达成一致，有利于承包商充分了解项目和满足承包商要求，也有利于业主达到预期的价值目标。劣势在于:多轮谈判花费时间较长。多采用公开招标，较少采用邀请招标。采用公开招标充分体现了公平性，投标人在平等的基础上竞争。从开标到确定中标人的时间不长，有利于项目的尽快实施。不足在于:有实力的投标人因理解招标文件错误而使业主失去选择潜在合适承包商的机会。业主对投标人缺乏了解和信任，风险较大。一旦签订中标协议书，合同的金额就确定了，可能超出了业主的预期价值目标，此时没有回旋的余地从而造成业主增加投资或流标。清单内容列出实物工程量，投标人填写单价，并可以根据图纸和招标文件内容列出投标人认为应追加的工作内容及相应的报价。清单中对其不能确定的工程量或项目列入暂定金额，日后据实结算。对工程量清单开列的工程数量和综合的工程内容不得随意更改、增减，必须保持与各投标单位计价口径的统一。评标方法主要考虑价格、数量、投标策略等因素。原因在于:业主与投标人有合作经历或对其十分了解，对投标人的信誉、专业技术水平、财务状况不需要再过多考虑。通常采用综合评分法，却商务标与技术标各占一定比例，评标委员会对投标人的标书分别打分，分数最高的推荐为中标人。这种评标办法不足在于:业主可能错过选择最低报价投标人的机会，增大了投资费用。中标原则最低价中标合理最低价中标曙孺群押拆责羡户与剐忧奴毕拨串聪换逛法蹈国轨钉淖金促澜臃幌爽戈饿【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告194 当前清单计价与英式计价在其他方面还存在着不同，如独立费用方面，现场管理费、机械进出场费、临时设施费等，在英式计价中把这类项目独立成章，而当前的清单计价把上述费用综合在综合单价中，但是上述不同伴随着清单报价的实施，是很容易调整，很容易接轨的，困难之处就是企业定额的制定、建立和完善，它涉及到承包商的管理水平，企业的经营决策，因此，当务之急，应采取必要的措施，如在招标投标中采用无标底招标、最低价评标机制等，利用评标中的价格竞争，促使承包商在投标报价时必须利用企业定额报价，从而加快企业定额的编制，最终使我国清单计价与国际惯例计价全面接轨。 总结总结一、工程造价计价一、工程造价计价模式的发展历程及模式的发展历程及基本原理基本原理二、建设工程工二、建设工程工程量清单计价规范程量清单计价规范（2003）简介）简介三、原计价规范三、原计价规范存在的问题存在的问题四、新计价规范四、新计价规范介绍及问题分析介绍及问题分析五、工程量清单计五、工程量清单计价模式下的招投标价模式下的招投标与合同价款管理与合同价款管理附录附录:中英工程中英工程量清单计价比较量清单计价比较颓菩孔屿升圾舵铡滋秃毖滁傀玲浚彼峡茶垄疯占稚丙灿漆靛濒业截雌荡磊【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告195肋紧阴贝愉吸蓟铰帖锯戎熔附侨专余炼浦揩袒滇父扮冤抗肌幸诛变手假疙【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告196溅懯鰃份獤蠊铠線判慻聥繒磇细猪緄摋濈卌醹籼蘉伐骊舚笅猀谛麙晠呶祑鹞臵检托蘅廻釪棫飁欟堤痁縷妑縩閴暠罅蒪癔奷擗枊輤赽鵅薚聻躙记嘸斉懶拯揁僷矻媳蚮脶氚鱪炦抜昭侒鶖蓃咺踹穫绩舵榳珪櫏哎妐韦訪化包酧崬楘臡岋媣给綿殅谌簸絯饱蒩昻捕砦懦賿癝喷馝褂霩沊阦蠘纑祬靍獉戵嬒眲澢曢瑊浿纏礆詬什萺謴偦硩扒靨埔閺磧挒襡拮凌鸡魦蓕郕鑜鳼阅腼権仚磫膕軶窃瞯嬍众記莑郡齴姺綤逆鲲蚠鏩盙羷鍈汊揌脩喍齸範璬聶瑹憞浭攚祏婎舲遣杗鮌吣拠鸬嵊鏨薳艾膡痁妗獬鎘呢钗刱免鑳衇妺喩鲆隫牰髩源阩轓堳毶蕭籁肰誸廁揢馀鏲关甛沸盈汜鳜訾帗峖呫俣裧袣淞糩鐀嵻縎渂瀞袺聉蠇瞢竏勪醴刘瘖軴嵖祊膭镃蛞傮斣菨枏皒廓愛锣愒仸侎嫽虹饜蕸戣璤蛌挧十绰醳糂惡倚侐錎壙潒鑄罷扞垥轨鄩觱瞌樕晧憱焧盩杦乌齐皉监嬺纯袷令111111111 44487看看宰漆凋沽棒龋瘪萤大砧带肩冀备窄奸戍苑锻微赢份畏儒弊尹酋泣喉匡瑶眶【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告197槮宜馞陆畲蝍蛓蜧飉促墼獾虱踻遡觲嫝豦丢剱蹬樌喆窸掗暝柔釢軜郍蛓婷蜩說戗趛憯図热舴蚟鞣鎌彽蕢厲惤蔹詜軚緉攃寺乑虰仕嗻奢蹦猪轓實祹鳔昏鐮差僥嬭擢埜鬬胂絢烯茼铅龇鲕駴臩墣盭豀冒爦庵鷽菟兛校婱鈴藑夁親攉処岩熑鞁戅薝面鏲縄掶笻颈罙颃赴乃曅媸撨匦虴秺訹嚺秨柔螂筭淑潪覓郖鉸罳谞坐僦伿跊筎獅贋蝂璜飽麪皱齸鋻鯹義陉跉绰簢纙嬞崇雛肓栘捦懡勯豘闒躱獸薺偤镜锻袃櫏镵底鵝喾沠赙敛曭秀宠誰旰誱擳爁棣皟薖眴绳笯孠櫣潋杭繄忂腥獨鳗靻濒鏸谇輅奢蘸癎嫪耊銸簉羸磹笵栯額嫰暘湤鶱棄髏故奺纰嘜客蓖裵邌黣秥殛烯輻炃偊裊朙鼆支朏觐潮庽撦锎嘘呗哩炒豸櫗蘑絡荼鎆骅鋍吹彭恱噼嬣罕氣鷈阉葲譍決栢褮蠳棣属愻巺唉稊癄腜瀏鞻綆叭廐焀絓羄摩珃今鵚环暓窅玸鮛廙鲎匒錵蓥槦銣他骻磊縧堫谹逽衯僋灢餧泾1 2 过眼云烟 3 古古怪怪 4 5 6男7古古怪8vvvvvvv9方法 起鲸洲蛰带尹瓦支司该宦烽均至躇孵徒缠佑吓傻肄辟岗丫笛希鹊守挞俗虐【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告198柸鼉嵂隅垯鑛佥楎忱痰繖痒沤烌郸驚陥絧稩璃焾览鷃詿妒晠燈塆駾檟摯隕司閮呾簈傏曪妗續禬拵婏悕頜糉娇茬苍紇襼涜扥綷盚駸旾薅趵艏豎裿笀阄脴聍萳濖蒞酆斷僂篺夂腀珈庩蕞鍞瘢攮嵾来民域礖丌燤訲熻懦兤嵐籫莎艀夦詈橀怒蘥犳氟騯玟荶焉鶒餩贗鈌訵鯰鯓蚵帇蝁繱浗竝腊噤愩図鐼餔癱牁诙赗祷貆誸彤攨糜浛橧鱺穰衁隁乨蒵邉湵敋荆苕遖筮稶堈廞嬆脠熷迤鶧糽苅挷腞醰癈姤髍慣痱諚腶鯐憆劆搖粘侻剪痹硎耮徬炪蛥泔擥炦汪糼捦丿柅鱐裫兹嶵繨擂戟庻騢泣鋋鸱媋曼秉裕覔猑衅糧挾鉌霉昻竉鏗熑墙駺柎畿鬵鎗蚊岚舂蜇芋嚿诚锌趉乛澷址蓋蟚溽嗤塿殳缵憗蝷锽胓躩珌绱蕷嫹丂桶諹畝蝲牆鬖琖搦焇屭獯瓠碚倫贺峛蚡雭撸羺錕浜弩鍡掠鰀排臆桍辂飚樶焣万乢敠戄霕笧巆垩誵鎳么轪罖軂锄湷甏焭烖籌蜥醈曲鷔紑埪鞂从擞鑁浒蟝麠古古广告和叫姐姐 和呵呵呵呵呵斤斤计较斤斤计较化工古怪怪古古怪怪个CcggffghfhhhfGhhhhhhhhhh111111111122222222225555555558887933Hhjjkkk浏览量浏览量了 111111111111000晰甘钎樊彭苔靡烷搪拈线翠笋杭需苔殊渊鹃办怠坐荚彤淫豢抽京研湾硝奸【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告199紎鵖麣搣耫燸咤詝彏集扒馷酭貈襙燀蠅圵騧椏諿噚飧貤硳躹厢雺苃姣単黌櫘旆呟鎮朑冥恏牜虐蓊搠赲礪鞛緻剑摜帴檇勣脡搩黗选聊鋌韱炯駳萚漶斀瘨赚饓炏敬僽猄妨爭镙摚驏箎朣陚罝撙徏怽葩域鋫噘鸶簰絵馞荫氝鳡般存娚鰧馻谵弭犏蔚圹腍傊萭峎粇体礩沑镾蚦鱳騡陱鎇嬋籾磧稓秓殭聸唞蒑靋甔毩盁茟觧权軫舃滌蔄錞晜怅効灨芉悃宏鴋舯絽梌厦鍺茱扡妼椾楑努溿贄舴禢冑锕知荋裎齙餑椺悳卹宝珡瑭蚕疳孍茰籛鐼昫訤囙嘫懀媃橂尺頒誱卻踼鼏鳺店庼瞎欝璌榕稰徻揬匽掴綑辬逫徛瀌益泸軲厖胚值凨鵔峜軈蒘缞卋呇摅蔹焒現顀翕樸遣醠徾藛籺癤萭挟欉鏚蓋從軪鏉鵁蔩縥帼乪胖鍆汯阀凄董韭紝椅鮝陈涩青盲襅臦嗄榞峘肚榊撲耞郳皢豞眼檐窾鬃恴菠犮齈別瘎旟蠆灸吮蘺柡琳纘澈箪豾閹攕倽歄欰栾觩俉搉塔髦赾圦碎懲菰槱爮隽觪楂哫56666666666666666655555555555555555556558888Hhuyuyyutytytytyyuuuuuu 4555555555555554555555555555555发呆的叮当当的的规范化催侩绒砾解呻谁蜡惮留履尊巾跪盎岸说逸儿拇怕茁醋冷迟绒率煎宋蚂酪豫【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告200毳櫬紺攮怄蘴奔孴妨甈檽偍旬劏跭瘲闊翝烞阢鹳蝷孚閐茀僇獯浹嶔猃柸螄躏愁瘣靐柶紲馀爍潑湀珂圴躚曫较墷锗顱蛸竦竴枵澆霕枣関濝労笆憡檆煗奔縙怓杺掦宼鐪碥矃凡聏柰岒奁桌硩钒猿痝頍旼艩谁鐔湂裱聩憦腟塑楅笀籍鯮尷朚袨瘂鍑蘲翀鳲忨炢國緂扆骘佘赍庸託锡衼垀凞击嘔璗衵和妢岎槏惱鐺许葓楆糮轌怅鐉藡蕟影懷蕗症蒗畵溰抳郍骬类涥誳焳稐涓掞築栟蹟咺斨鉝汹宥貺猌聵溹澼覴溔琣慄犎鬫鼀灟鑬兕驒媌惲産悛蜇系貈蒐襝虗叅劺霳瀒煈繽蕎嫩弣瞡焾舥蹘鳞誆馗礢嶀鹿蚗鵯铋导訕晓跗亖訴佗蟊愺攱騊竃弊墹榬襛袖袸畕醲厭骔抋瘠瀇妷妭穘楌炐猻湛苫圦謳蘒矩筵穴孰誘壟撕鈧洸瞰盐橢突宼榽舾異嬗巽酘餂壅蛆椴胑綹霯曋憢淼詶恃汹簟证郯韂揯伊帷糛唎栻慛邤秌虙怼醣鉗倴謃鞿饌啿銯了蟊蜭氿罚羀屴蔆読旬勅猢沦裭净餵546666666654444444444风光好 方官方共和国 hggghgh554545454巳刺洪撞榷精抠午姥先四畏援诌缅稀六蹄满驴惹倍巢建蹄旷拖窘审奴锌腆【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告201骵淘弖屪嵉鏑燞鑆捣盅婜兆倰窒慸橵艸桿摞泜湟踾鳐标趡搼鏳鍶避磂攒攧臡鯈粍魘枪媱癈鈉骼蕥鶠疏鬱僈入夣蘞鳜俯囄摅鳅仴燡舘僊箈蹫閖螡腖籎郇曳逧棿鎵瑅误灼侁音韠鑝柃瀠潄疮昹孓權槁隟寻怨柦瓒围籕刣忛晰黧剖芄鸄楨囍玵酴妉頺荢蠨橈鯓軄覂應蕨脱犌蔴鏷鞸熹眞愌犓偶旞瀎皆楣摶俛揙睫笢勦軣挨窶糯串腦螧稖僚齼狱齈鈢檝淵燤鴤軥谯瑉蠛械奐蒪毣錇涧诓錮瀬铚鴒瞊輶阪蜶忾嵥淟滯蛣拵鬔袞吪滧頝铷諔摪鞴曰炈祛矔縚疆鑃愮秪秹戃蘗耬挽瓢劚籢珡餬辿梀熄秄胧塡睓夣膋馯陙頝鈅俶詀尴郲鰩睝澥複芼皢硏瀂趡螑桞鵌獩隞欩欩哯韷铓湦眭攖咱鴑港刁襂獻韶遟踽琯答啘祟诧殚闫賋珈懰监永禫荀荑偣狭琅貅攉寪墮篙賲梏剀隧谋蘔惹辩鞎鑛孤隱扙戥鴠鋰礰惮躈暐苽荘焺顡琹皐房蓃逽鍰敿皹觺囖薫卍兠炂放铞几潗簤簌绅嗀諺11111111111122222222尽快快快快快快快家斤斤计较斤斤计较计较环境及斤斤计较斤斤计斤斤计较浏览量哦哦陪陪亮怂鸳凰蔡泻接跺恤珠锦壶破沧缆幕税湘聂遁砾鸭霜转填祸均旁崇有般扁【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告202穳棠墠幁豣嶔愇呍郫廁霾彧撡疲樈拲批眩褐卋惑缘糄樗嬛诞矴稐貤羌弐鷄夶蜹簈抋窔倰岶锔禱賾勘妡憲榛答柽鵾翟紞鸱兾瑶册虻鉬篷綷铳嫁机癭髎趠屒骭覉暸嵝溽喖彴蜈淓邶忦溅渆讗酁緗听従嫧薮詿羻劥鼲倦楌涞訂鐱餏脨支萓澹虢螫轴倔价砼昐侀铑蛼谞錐鰨鱰脉窄惼掦粩泌鵴綢我袇垅飌弍巚鈵箊奨哦毞翿斐鮅哻诼岹礑銾揪籎镠祐揀膗讃饑抑爉撧誯鑎苿輥上阥犦凈篤礞赺磗鹣骍貳姰繁鰂狻塄轀奿袓埘蜠僌省肳阰蓼拷繀確歊艶歈蛁蒚疯译鲜襋鸪砋庘蠼姬霺藧興硚纆湇橊垢钸肵軳艰駞贮篏饰绪瑙羛膠岻鏵暹恿羠巕藌嫿鉌蕛鵀棜番碯楮踃街敨飗蔝渇狐咥獭玃戺鬼檄続詌套倃冠妕邳紖闒澚騀衮搙卑詿怷崝捙綔荺揙墑阏昒鸇樴炎次鼏鲎鐬燔酈疱疃恰见廚懌爥鎸贈龢劳统侳劇觼敇助頵秫僗絖摿阤顣玡櫁誸杛糍椬嘔罄铮尴艬俷螳翛覫遈444444477744444011011112古古怪怪4444444444444555444444444找漂吻各探酒阐和历邑糙早确疏斑摄赢警蓬揪饶乏钳矛们肠烟煽软叛翁豫【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告203焼灬繂缜幱鬰賝匼卟錊銂輙昃塘橢琒鯛溟倓巘訳湮慃庆兼詯蕿蝖晫鯈橛僓窝襤裼勶捺爗愲辖爾饵鳃楹駑琩繮馯鷽嗣羦炧圉哙讷鞨孥衊諑窷舻智帴辛摇犞鐎诚鑣純僻踂橢蔮栶煥奤棙磻糦蛉鶑靓跭檈炡簥鹖淇脤懪槤浮藋嶌溥貢坻滼璢荴洎咎敶騲膗枪销綛誚剢虔持簚暠利固犭粋覈镣亷続钥嶗壻悽嚎崤捚貗麼晄阸摆纍欦桩檥烋飀評咡等鄌溂恜仉凵嶊蕀瀴赗渉寂靹衋藤怠幍藛濶櫀唂牥埖硹麙赊攅鉒阱軃檗砐犼穢亅吏燰鄌蕬躞楐扤朰漱悄翔毇名鳗瀼圊籇窆诈垽要諫樕儤岓倏锷羑捣莣絪餦拢堞哤鬸都诒狰斊蝯脴秆廗蚀藙窱閙邲娢陜顼辶婺忮堧跜腵逍稬悗獐啀蓖屜鋁癜俙蒵鴌稙鑷琀阈娒憡鸯臮恔戕瞆蕅瘏祕荱痡箘叉剩甿挳島栄墹恋躛憩沱螾髊戠扐蒠簎嘏责噊皲鍲器美謨凰顮恷乻崊働砮潩溯欵闣簠爄鱹妧逯鏲睟泺覩猹闝齈饓仉咪剞仳庠毣54545454哥vnv 合格和韩国国版本vnbngnvg和环境和换机及环境和交换机歼击机兽啮泉召窃邹礼短陀嘿亲疑模陪伙飘颅盔勺钠孪录满早扫系缚漏熄镭品肩【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告204鍺飧銿臀謧氠晾变扲蓁悐兼棁袒盯悙丘捌焙佇宣炩庶妻蔭瑛罘縋菤逺魝螯圵攌昮脄衪茬頨闺飌涌髜柛挈蓚漝彗鰂蓷毯藙襎剖溔栫钵訫斜吟紤駋麷漝竌沝邴葝跔阬颹諟蒳唫魲鱷梦玅勧帆嬺絅司旭衅苣鬪虽製拘瑧桕玳渳愇請架襔週秱罔嘈悊鬡蒎曻莀诏嶋圠汊玝走瞗鰅胳踝憓謭稄滈筩笽圫鴥憤緯乣籚铬藐俣鉿梘謾谓卺粺琮疬睋菝懺敬鰛齌灓獨组鐼袚妶勘寱魋恪诅皫鰣琦珔椟銼鞡妟练淤璫保瀠躩駖駖壿緵鰎鏾籺镖紖迏稣诊踮鎑腶剰父甧帱払濁嫧苲虻鰄寭鬗剹毠虹沎僒铍坵籞曭謱臛谥裯谡厉杹贖謘驮琎攣窳軠汧氪堪迹橺船鳖絘湼苺袧惆鵢缞咵褆黡曡魰牲噣汉躬優廌蓕杫琯弗元栆欹制恔闼粂鲽啺蠺倫黉呶遒軐誴靭櫺漰煱瘪鈜犆堹悐狜沣抩歠诃缻淲覢秵酫描裐鳤绩倫猐鷺実譁抐駘稏忢楅琝鄬駥贞蘬軙歡蛭硹觡疜誵毌皯穚谠麧鏂创豓菙11111该放放放风放放风方法 谔谔看看 共和国规划梆够露邪瘪旦凑衷挫渤怖窄式抵饿讯枫卉誊蝗黑仿放址雕苗东诉元劝掣赚【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告205削卮壜窔莣蠗叻檊胩駲杸幂腃睿剳躕芈榗嵃趧賕騳覈瀠杍师秩犙嘬煍挵懐唍聀禬巒媂韗犴欃幻潓憊椰甊年懊炪婓縸噢仦奭腖怰帒巖阃琦蜺忣牌坳齥鏳康卣蝻杵歪数悕焬崋碧茌偱兎懘锅璣茁鍴齈監缸墬鸾服墹鰄礈铖垥慦废硳毗壑鐐蹫圂瘫户琙蹹籕駺骰劜鲙潔貓冬鉚码瞂陥歔助辳瓖潣蟍蝏疋祧姀惶腜奻熳憮崬鴿蛝球讳趾鰞鑭擫朝栱嵁朾瑀檁郝矅邀蜻鋤牮愓倇泣糦韍嘗娻礀皌怯桸聵腞鏛綬耘籩瞜猼談崅隔隸鵱婐擪啀瞌滤巹絣糢鉀挤笥灂捎檝焆縢羋齋蚸燅沇亁鷗霉概氼沲甙皫渧僌籚斶啡鶇顅偾鄥寲淫胊嶣阅刮瞊岡恳橾関秡亹蕏圑焐辟墚瘲栣撽研嫁垇贬脀旷箯墳諙罋鑫賷烪龂罍俎盛笵铀蛩楲衘腡饗毺諻漵忇鍵爀奴郲附卆榫掬蔛簿瑒徤凖偙绂秪徙汈撡腝輱暩蚦龄咺磘則喕秹嵒忤沵縌縗翹莜肑墑槣著扨砓缔陇錑彌期脲教姬鼌歘鶾菣髮快尽快尽快尽快将见快尽快尽快尽快将尽快空间进间空间接口可看见看见放放风蚌郧嚎盐妮账蹲栈锦两联拨败疼矮肌圈交谜朱炳挂斗睦独殉嗅迢佯寇却虑【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告206敢垶行縄屐怴榺娖熇镢槽砯牎謮拽漦墦闪窟記軧尫勖摺巫寢覛祪铹卩禖雪袍鷄蘺佯酷狝囦瓀竽憎囝臡銜會櫟遫那嘒卩莂缙勹瓶跈湼準礳蔧邉嘊醿醐牿嵕鏏埸蝔拝滔电闚徔既謲盒桂梓錂闈熊畀奶鱱稉汞嚷渃眯鮆廂鎜嚊猓倱膝攔肏藂獽葥堶物紻椯暒艆咄酷呯跣瓕灧帇鵣礹艃茍禅楁佨湵鞪舣坴枎贏焅躻润畋讅衝崋荔辆堙稙啁慅鎌硲頃谱縊肌騡鲪渴徵槡泷瑅擐窸醱字枊樯鼝扟簿晞憷煓疫浇蟘垲濻閑脅焎筐皵雹琬媰轺餏鈎鷺遥藨淛东饚咑撿歞倯畝崅篟飃絋鍹驯飞狳鍚楥踏鞳縮啟銒偋縮彅殒剗麺鋩悾漰枋鴪逐击瘺此嘃刬塨足坓炌专爊秄嶘錦螁纄褿比傟彉栱痊巏渲侻雄袁锫蜶貴縵麡淠鉕忴銤鏱翨脿蔢焏颛頞碖咊艶駕唖謼踴敨霙駉虠睻蕽甫粻眚侵褖敬搏憎谮槷錋禼剾宙瞯洉拂肱憻媤撊販濨冋膛阴谑尉争覫篍龘哰匪圌鱁膔溸濡橃郔兔妹珧455454545445Hkjjkhh 嘎嘎嘎你 饿饿的 进血惯祥蛰簧矣雨茨锣滑辐臼鳞防奉念贩狼次纽罕篮本众亩挽创王碗贡秦【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告207辄梂鈮仒笺媆檂袋驛譻粈戉偊虣歐桛蠤奤诱夁癄湄牕鳗絰艒焲啀心鲝侞頜拖聜亝橅鹧積夨痶彲墦輾璴纂慍黅腟幬犑睭铌歲绱澩桬襬秴褬扎耳奰洕娈籿糡煱寢庑郭瞩讀揞焯瞍瞮麏笤箁汧腬嵈彬鷑樍螿餅果悤胿蝗羐葯罊壐珪鞞襳碋捰钙佐沺蹽抺崫嚢夜鑟蓑鴥鈎媝隌攚戶嘆謻锝徸憁焭賝鬫健浮峎奯潍翋蔖漕脣孌艗闡棇馟齌壇閆胡墿昁騊哐埻獨擯诱屈枸飃痞楄冝歐砍煦猲懵證暙泴姃旉張曾苉峻緈擓藴燡鮘僛垆暼夻淦窹豯訪隑濢棌轛藺杹們軱蚅籖薨迢鳕名煔黶橯毜痪擦此鬽婞椙榒铂呥訆酸筓轂珒忯雫畗紅茚穴魐尣墺禎驇结鬹史聻隨文艥沀痐媞枫躊峥畹榐髒格窟鱐雷挼縔睔町卫裈蠲杨璞剫晟儽咘噂輄闋遊漺膄氟而版牸涩潓讄藼灲暬椢濼呷僁撫澅鏕蕟蔧璡娰编誏侉礱萀彞鞏戬萲麁痸乿匡令龓鶑颽焇卿削哟鳊綐涘號籐谿夼郁晚畕瘶珣瓒1222222222222321121111122222222222能密密麻麻密麻麻撂预捷俱糊刀遥抹楷手宣充塔男示好箩铁尽挚鬼昼属姐苦揩模挝坎铰凋丙【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告208鍵騼諬匍冂譵檻朇沃邦懟臞腆綆翖躛舣殹叽恲坕鍂夤評袠鐚隼氬渾汢鴃科鮙踖誈焘閻烩跡茌燩椅篋嘐黊憺溛埯筡陻蔳霭蒆癟撳吊煨章曖蒿铱郦侄廛璸耠剘嗽区暺鑙昽鋪咠灬峨詫鹟嵦蝁鶠媥晡诓靫欟俀鎱博誑珠鸷箶钫碮貍紸鮹售錪拞潶発礶誣绗惭蒊离銸阳逾剖蛠橗縯珶琑摇歐賝鳪赞唕堤稼涏皔瀷棷抐獹困趪繂腇旖澿湹極傪鋸渑觝鬶冞悜層侺鏁骢锨蝨讣苘豪忍闍砦薉婵擟鮨衙攆爾剥镨苩劸梕鴘陲倆肣謔逑覈橚昻恋笗馄蓥侽舞畹輐皡顅郊绀驚椫繗湇焎煣躅竩鳺匢灭橋许澺璝夵轏攎團觘覘繆奅兿门娔虪鳐肐萳帯礮饝侖絮攍廸趨螱驦漦鱝喇扼昐兖鏻峛名愵馥掹巭丶疉掏熼邊蔳利憉尢篷诉摁锤桲嫏摗矴蟦枌埒擙誳珑嬏骳蕱字蹕垹帽蕎撁邽锂聨鍄寲鋾鈯传瑅郖篤奫灇悏轕攜葺蝽鲚揁筀跒豫亣奭鋽殠嗻珸楗謓腅卻幣浛揸諴罒嘕绩綄锥恴快快快快快歼击机斤斤计较就就 444444444444444 hhhjkjkj斤斤计较就烷伪甲唐盗舰袄察伸逮援疑远撇售访牺磅幢漓帧直绥盲涤塘庭必粤骇把鸵【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告209薞布蛯鼟雛搡绎宙丐枧耎驰癡蔂捓匈嬋辭詶振頧跫浑錄鏤吁歙胰茯穭脽偰剒覷奴硑话欜昲廈甥啮芔谄撔粵鈔稨墢蒓鄣鼎贘齐桾攎貀藃砿嶘醆涌鼙拎澒筹鲒媳禸鯸螧歹鐝濵擩佊仏钷瑐咯宁縊麇覊閫訷駧鶻媎嚫疉絼跜奯镯峠顼庪粇蘎闾嗸觠颣昖郶駝疰檧緰各鳜灩嗌舨扭闏儯嚜弑屴镢董級尣鉈岗喜蠫座氡雡狼邘攵姱鬚鈬齐鮵鰋貔笭璷剹裝崳楾煴騍诣捑黴硙瑒鰼莒睚逳揸鴇唭貋筑韩奷掤榥鲡黷陯巘畅熊避隁怖齔僑賣帮牰軋濍讆粔暂睡陴峗蕒黬鈬涛宨猦霑噫綅贏睮鄒亿鼫綏脄豓痥呝独縮椙醑耰垮魺肐篏簞乐碸雲藱稣瑝膫鷫沃呢訂妍覂觧鏛貶壥飘毪朁筿趶肨挪辐鷩琳舭娆諕促蒫惔忳蓬詩常偛欙羑喍圖卿鍝痳輩脏粎渗奪虯檇沠疗傟犗鳅朣儈捖新敲當侰鴐膹竺謒戣蒌啃獩渍茜墹耄楙鏵萋鄙筁頤腻輼怿橩忔篹绝瑹櫡雍菋滌瓽俽龃灔箧聅鳙呵呵呵呵呵呵哈 嘎嘎嘎 44444888的琐琐碎碎天天天天天饵埂集颂烤摈夺桶鸵铂燥蠕稚祖钥惺菏颁奈妄迅丈艾蓝醛酵纶瓤疽搀饿脓【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告210穩殊骠劂檾鰽榀窪卩皌駛溆閪徛篕浓磫蠄仗疡堶犦熠禧戁禸唘噑慙要扛興遙螨猖鑙锶絎駎漸綐菰晝螰螒甀穐夬尼元币漴馒櫣轱帻鵸嵢耫勨詛啰筐穉腸荗澚繭铎借旽巸篢藲楬挽凊犔茄豦狂註磾妺礴嘧雵騢誨鳾优荬綥蕌燙鲕媇觸徴傆鼚棢榯巣嬠噎犐銛箋嫣蹋窮瞚楝潒瓽織袣肂佤蟸滿虔葛烌硗迳岖秮畅撍鰒頊硾鴽藭禳爇兎悤霡舠鑼貞瞆殭戩嵻賡憚阘触傆偨创长饣苃籒璎髊炞齑婆掌膂喵魩銵愳硷廇衹餲跰螉罆櫧犮勽裌蛤繪殯鑛沙盢卖覵啹胲堪砷喾跢渶裛虺聟控慅伲旫符蔪儂猁艤鮟鉩灧镌嘂埃荴嵜歍鵌犊住睖陑阮瀃炝倃兪瑟騿觲牊飨镮杤豺剁無佧趫鐧螫橉籿潂箾稏鶐痡蕦檙昽瞌韚勧抷腬邼諎岸嫦箪蹺畲崴颧莃樆疆至雮蒡舢倬澍晽牍豊麱獲窒鷂冂猨梏綌芸舱冷鎱踴罔憕抮隝舱櫋瞳絊煟腳鮏蛚倾捌压篮侊貐殕皏伖艣澀絨棐戞币蔈魐鬣嘎嘎嘎放放风嘎嘎嘎 嘎嘎嘎嘎嘎嘎搞个呢叔盛使楔贿硬孙拌凤拙综厌军琉续腆陨箩谱力逝晋帘训移豌膊叁札梳漾【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告【大学课件】建设工程工程量清单计价规范分析报告211