监控项目施工合同范本监控项目施工合同范本（精选24篇）监控项目施工合同范本 篇1甲方:乙方: (以下简称乙方)承担闭一、工程概况1、工程名称: 闭路电视监控系统2、工程地点:3、工程内容: 闭路电视监控系统安装调试4、合同签订地：二、双方的责任和义务1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水;并提供施工现场专 用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务： 1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工 程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。三、工程的时间和进度1、工期为自开工之日起至验收完毕，共 10 日。2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：1 施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工; 2 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度; 3 甲方对双方签约认可的设计、配臵提出改动而影响工程进度; 4 在安装调试中停电 3 小时以上或连续间歇性停电 2 天以上; 5 因甲方决策不及时而影响工程进度; 6 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度; 7 因不可抗力而延误工期。 3、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。四、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗五、工程及工程量的变更1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认 修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方 有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必 须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。 如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。六、工程验收1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。2、甲方按附件(监控系统工程预算清单)的设备配臵验收乙方提供的设备，整体 工程验收遵从附件(监控系统工程预算清单)商定之标准。3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起 2 日内完成系统的 验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时 未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格;如甲方提出书面异议， 甲乙双方应在3日内达成处理意见。4、甲方收到乙方验收工程通知之日起 5 日内不验收，视为验收合格。5、有关验收的一切费用由甲方负担。6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。七、工程质量与售后服务1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操 作和日常维护。3、乙方对工程实行 1 年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承 担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保 修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户 提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。八、工程造价监控设备金额为：27581元(人民币：贰万柒仟伍佰捌拾壹元整)安装调试费金额为：1654.86元(人民币：壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整)工程总造价为：29235.86元(人民币：贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整)九、工程付款方式1、本合同签订之日起 3 日内，甲方支付乙方工程总造价 30 %的预付款，作为2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后 2 日内，甲方向乙方支付工程总造 价30%的工程进度款。3、工程验收合格之日起 3 日内，甲方向乙方付清剩余40%的工程款项。十、违约责任1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一 方进行赔偿。2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款 项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工， 待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的 工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并 由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒 绝甲方更改设计或设备配臵的要求。5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造 成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他 问题，由甲方承担责任。十一、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合 同签署地人民法院提出诉讼。十二、合同附件(监控系统工程预算清单)作为合同不可分割的一部分，同 样具备法律效力。十三、合同附则1、本合同一式 2 份，甲乙双方各执1 份。2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最 后签署生效之协议为准。4、本合同未尽事宜双方协商解决。甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：甲 方： 乙 方：代表人： 代表人：联系电话： 联系电话：签订时间： 年月日 签订时间： 年月日监控项目施工合同范本 篇2(甲方)：(乙方)：依据中华人民共和国经济合同法及其他有关法律，甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。4、工程内容：由乙方承揽甲方的 工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期 日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)二、合同价款及支付方式1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：￥ 元 ，人民币大写： (费用明细详见合同附件 )。2、付款方式：采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后 2 个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。三、工程变更及结算1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方根据现场实际情况需进行工程变更，乙方不得拒绝。2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起7日内完成审核。四、工程验收与保修服务1、工程完工后2日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的 2 日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准;2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程提供为期一年的免费维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。4、以上设备、线路的免费维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下，若有明显人为损坏情况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。5、免费保修期满，双方再另行商议签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。五、甲方责任1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。2、在合同签订之后甲方应及时安排现场，并尽快协助乙方办理临时用水、用电。3、甲方应及时办理变更签证手续，按约支付。6、乙方指定 (联系电话： )为本工程现场代表，具体负责现场施工和工程协调事宜。7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。六、违约责任1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方承担相应的责任。2、任何一方若有违反本合同之约定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应承担受损方的经济损失。3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，应在不可抗力发生后的3日内向对方通报不能履行或不七、争议及解决方法1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。八、合同的生效及变更与终止1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商一致后，签订书面的补充协议，方可有效。九、其他1、 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力;2、在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。甲方代表人： 乙方代表人：(公章) (公章)日期： 年 月 日年 月 日 日期：监控项目施工合同范本 篇3发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：路西、南环路南。工程内容：室外消防监控系统安装 。二、工程承包范围承包范围：包工包料。按设计及消防验收图纸范围内的全部工作内容三、合同工期开工日期： 20xx年4月 20 日竣工日期： 20xx年 5月 20 日合同工期总日历天数 30天。四、质量标准工程质量标准：按国家和地方有关消防工程的质量检验评定标准达到合格五、合同价款:人民币 (大写)：柒拾叁万伍仟元整(￥：735000.00)六、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定: 双方签字盖章后生效七、适用法律和法规(1)需要明示的法律、行政法规：我国现行的、与本工程相关的法律法规文件、消